技术设计合同
“技术设计合同”您所需的织文鸭小编已经准备好了。随着法律的广泛宣传,我们经常在生活或工作中接触到合同。合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。以下仅为参考资料请大家详细阅读!
技术设计合同 篇1
技术设计合同范文
1、合同主体
甲方:XXX有限公司
地址:XXX
法人代表:XXX
联系人:XXX
联系电话:XXX
乙方:XXX有限公司
地址:XXX
法人代表:XXX
联系人:XXX
联系电话:XXX
2、合同项目
甲方委托乙方完成XXX工程的技术设计,具体项目内容详见附件1。
3、合同期限和工作内容
3.1 合同期限自双方签订合同时开始,至XXX(日期)届满。
3.2 乙方应在合同期限内完成以下工作:
(1)梳理技术方案,并提供合理优化建议;
(2)完成各类技术评估、测试、验证;
(3)提交方案、实施方案和测试报告等相关资料;
(4)协助甲方解决技术方案实施中的问题。
4、技术设计标准和要求
乙方应按照相关技术设计标准和要求完成本项目的技术设计工作。
5、技术设计报告
5.1 技术设计报告应包括以下内容:
(1)技术方案:清晰说明采用的技术方案、实现流程、技术指标和可行性等;
(2)实施方案:将技术方案落地实施,说明实施过程、实施方案和具体操作等;
(3)测试报告:对实施完成后的系统进行全方位、多维度的测试和验证,提供详细的测试报告;
(4)技术指导:对实施过程中可能遇到的问题给出技术解决方案和指导建议。
5.2 乙方应在合同期限届满前将技术设计报告提交甲方。甲方应在5个工作日内对技术设计报告进行审评,并在10个工作日内给予乙方评审意见和反馈。
6、技术保密
6.1 甲、乙双方应对双方合作所涉及的技术资料、技术报告、技术数据、规格文件、实验方法及图纸等严格保密。
6.2 甲、乙双方应保证在未获得另一方授权前不得泄露、复制或以其他方式使用涉及到的技术资料。
6.3 在合作项目完成后,甲、乙双方应将所获得的技术资料归还对方或进行必要的销毁。
7、违约责任
7.1 若甲方未能按照合同约定支付费用,则应按照合同约定,在违约金额的基础上支付违约金,且本合同自违约之日起终止。
7.2 若乙方未能按照合同约定完成技术设计工作,则根据实际情况,按照违约程度进行扣款,并承担相应责任。
8、争议解决
8.1 因本合同引起的任何争议,应协商解决;
8.2 协商不成的,应提交仲裁委员会仲裁;
8.3 仲裁裁决是终局裁决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
日期: 日期:
技术设计合同 篇2
【案情】
原告:沈阳市春华过滤材料厂。地址:于洪区杨士乡科研村。
被告:辽宁省硅酸盐研究所。地址:皇姑区崇山西路3号。
1992年7月18日,原告与被告签订了一份技术服务合同。合同规定:由被告为原告设计、调试一座14米油烧辊道窑。窑炉技术指标:1.焙烧制品硅藻土;2.燃料轻柴油;3.烧成温度1000℃;4.制品在烧成带的烧成时间为15至20分钟;5.年产量500吨;6.制品容器的设计:容器材料一年内不出现影响产品产量和质量的现象。合同还规定:原告自筹资金,负责采购原材料、设备、仪表运至现场,负责定货、加工全部零部件,砌筑窑件;被告提供全套设计图纸,负责窑体砌筑及设备安装调试的指导,原告付款后15天内,向原告提供原材料外购件明细;原告购置、定货、加工完成后,被告在30天内指导安装调试完毕;技术服务费6000元,合同生效后7日内付4200元,窑炉验收后7日内付1800元。合同签订后,原告于8月末给付被告4200元技术服务费。在容器的选材上,被告根据原告提出的必须耐高温的要求,在提供的外购材料明细上写明:耐热钢板,厚度为1.5毫米。ww之后,原告自己选购了1Cr18Ni9Ti钢板,并在外厂进行了加工制作。同年11月该窑建成并安装调试完毕,双方没有验收。原告试生产近一个月,运行近130次,发现焙烧容器损坏严重,经与被告协商,用陶钵替代原钢制容器。但因陶钵太重,辊道窑的瓷辊难以承受,原告在1993年4月停产。原告以被告设计错误,窑具选材不能满足焙烧硅藻土的技术条件要求,造成窑具早期损坏,工厂停产为由,诉讼至沈阳市于洪区人民法院,要求被告赔偿由此造成的经济损失共计489710.76元。
被告辩称:为原告设计调试的14米油烧辊道窑,按合同规定的标准已达到设计要求,不存在赔偿原告经济损失的问题。
【审判】
沈阳市于洪区人民法院在审理中,对被告推荐、原告选购的1Cr18Ni9Ti(1铬18镍9钛不锈钢)钢板制作的窑具,委托中国科学院金属研究所进行检验,其结果是:所选用的钢板原始厚度为1.52至1.53毫米,而窑具底厚为0.74至0.85毫米,窑具侧面厚度为0.65至0.80毫米,窑具上沿厚度为1.25至1.28毫米。结论为:窑的损坏是由于使用过程中,窑具发生严重高温氧化,且氧化层容易脱落,经短时间使用后,窑具壁厚明显减薄,原壁厚最薄处发生穿孔造成的。选用1Cr18Ni9Ti钢板制作的窑具,不能满足硅藻土的技术条件要求。
沈阳市于洪区人民法院认为:被告单位做为国家科研部门,为原告制作焙烧容器,由于设计和选材上的过错,不能承受窑内1000℃高温的工作条件,给原告造成严重的经济损失,有不可推卸的责任。原告要求被告赔偿建窑及停产期间的一切经济损失,理由正当,应予支持,根据《中华人民共和国经济合同法》第三十一条的规定,于1993年12月12日作出判决:
一、确认双方签订的技术服务合同有效;
二、被告赔偿原告建14米油烧辊道窑及购置原材料和工厂停产期间的经济损失共计489710.76元,于判决生效后15日内付清,逾期付款,按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定执行;
三、驳回原、被告的其他诉讼请求。
一审判决宣判后,被告辽宁省硅酸盐研究所不服,以原判认定事实不清,是非责任不明,证据不足,适用法律不当,判决有失公正为由,向沈阳市中级人民法院提出上诉,请求改判。
沈阳市中级人民法院在审理中,根据上诉人辽宁省硅酸盐研究所的请求,委托沈阳市审计事务所对沈阳市春华过滤材料厂索赔经济损失的帐目进行了审计,结论为建窑和实际支出费用为233748.42元。
沈阳市中级人民法院经审理认为:原审法院确认双方签订的合同有效是正确的,并认定上诉人在为被上诉人提供技术服务设计、调试14米油烧辊道窑过程中,由于设计和选材上的过错,给被上诉人造成严重经济损失,应承担责任,赔偿损失,并无不当。上诉人提出应对被上诉人损失进行审计,本院予以支持。根据《中华人民共和国技术合同法》第四十九条第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)、(三)项的规定,于1995年3月13日作出判决:
一、维持于洪区人民法院民事判决第一、三项;
二、变更于洪区人民法院民事判决第二项为:辽宁省硅酸盐研究所于本判决发生法律效力后10日内,支付给沈阳市春华过滤材料厂损失费233748.42元,并按银行同期贷款利率支付利息,时间自1993年4月末至判决书生效日止;
三、14米油烧辊道窑由上诉人自行处理。
二审判决发生法律效力后,辽宁省硅酸盐研究所仍不服,以窑炉满足合同要求,不应判归我所,技术问题应由技术权威部门做出结论,以及材料厂工艺技术不过关,造成停产损失不应转嫁我所为理由,向沈阳市中级人民法院申请再审。该院裁定予以再审。
再审查明:研究所设计、调试的14米油烧辊道窑,按照合同约定的指标基本达到,材料厂在试生产中已生产出部分产品并销售。材料厂在试生产时,生产的产品不是硅藻土,而是硅藻土助滤剂。硅藻土是一种天然原料,生产中没有腐蚀性,而硅藻土助滤剂的生产需添加硼酸、纯碱、食盐等,对容器具有一定的腐蚀作用。
沈阳市中级人民法院经再审认为:原审确认双方所签合同有效是正确的。但认定研究所由于设计和选材上的过错,给材料厂造成严重经济损失,应承担责任,定性不准。研究所在设计和选材上存在一定过错,焙烧窑具满足不了窑炉1000℃高温的技术要求,致使窑具在使用中产生严重氧化,对此,研究所负有责任。材料厂在购买制作窑具的钢板时,没有按研究所提出的选材要求选购,又因加工制作上的不当,使窑具本身薄厚不均,造成窑具在使用中薄处过早穿孔,不能使用,材料厂对此负有责任。同时,由于材料厂在试生产中,所生产的不是硅藻土,而是硅藻土助滤剂,其腐蚀性又加剧了焙烧窑具的损坏,使窑具的使用寿命缩短。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第(一)、(二)、(三)项之规定,于1996年6月19日判决如下:
一、维持本院民事判决第一项;
二、撤销本院民事判决第三项;
三、变更本院民事判决第二项为:辽宁省硅酸盐研究所赔偿沈阳市春华过滤材料厂经济损失70124.52元,于本判决生效之日起10日内付清,逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条执行。
技术设计合同 篇3
更多合同范本请点击以下链接:租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同
工程名称:
工程地点:
合同编号:
发包人:
设计人:
xxxx年x月xx日
发包人委托设计人承担xxx小区环境景观工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条本合同设计费支付方式:
1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的25%,计xx万元整作为定金,合同结算时,定金转作设计费。
2、设计人提交初步设计方案经甲方认可后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计xx万肆仟元整作为设计进度款;之后,发包人按设计人完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付其余45%的设计费,计叁万陆仟元整,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
第六条双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定时间15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人要求设计人按合同规定的时间交付设计资料及文件时,发包人按合同约定支付相关各项费用。
6.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人书面同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人需承担相应的责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准:国家现行规范、规定及标准。
6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.4设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计人员按合同规定时限交付设计资料及文件。负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
6.2.5设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况造成经济损失,有证据表明属于设计人责任的,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人根据设计人具体的工作进度向设计人支付一定的费用作为补偿,补偿金额由双方进行协商处理。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担总设计费百分之五的逾期违约金。逾期超过30天时,设计人有权暂停下阶段工作,并书面通知发包人。但如设计人所提供的设计资料不能满足发包人的设计要求,发包人有权不支付设计费。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的100%。
7.4由于设计人自身原因,延误了按合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目设计费的百分之三。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其它
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包方承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装外,其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(一)种方式解决:
(一)提交xx市仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
8.8本合同一式肆份,发包人贰份,设计人贰份,具有同等法律效力。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项:
1、在同等条件下,乙方在施工投标或者议标中享有优先权。
2、植物价格采用xx市园林局公布的20xx年度指导价格,上浮%作为乙方的起苗、运输、种植、修剪、施肥、病虫害防治、包栽包活、养护管理、出草、利润、税金等费用;园林建筑材料由乙方报价,甲方核定,按照三类建筑工程取费,下浮%作为结算价。
3、工程款的支付另行商议,签订补充协议明确。
发包人名称:xxxxxxxxxxxxxx设计人名称:xxxxxxx
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
备案号:经办人:
备案日期:鉴证日期:
技术设计合同 篇4
技术设计合同范文
一、合同双方
甲方:公司名称/个人姓名
乙方:公司名称/个人姓名
二、合同的目的
甲方委托乙方进行技术设计,并规定双方的权利、义务、责任,以及计划、技术规格、质量标准、验收、支付方式等内容。
三、合同的内容
1. 项目的名称和基本要求
(1)项目名称:XXX。
(2)项目基本要求:根据甲方需求,进行部分技术设计工作。
2. 项目方案及施工技术要求
(1)项目方案:详见附件1。
(2)施工技术要求:将在甲方及乙方协商后制定。
3. 工期规定
(1)项目开始时间:XXXX年X月X日。
(2)项目完成时间:XXXX年X月X日。
4. 技术规格及质量要求
(1)技术规格:详见附件2。
(2)质量要求:符合相关标准及甲乙双方的协商要求。
5. 设计计划
(1)双方协商制定项目计划,明确工作进度。
(2)如发生计划变更,双方应及时协商形成共识,并及时修改计划。
6. 设计依据和设计文件
(1)甲方提供的技术规范和相关资料作为设计的依据。
(2)乙方应按照设计标准制定设计文件,并在签署合同后提交相关设计文件。
7. 设计方案的评审和修改
(1)甲方有权对乙方提交的设计文件进行评审,并提出修改意见。
(2)乙方应及时根据甲方的修改意见进行修改。
8. 设计文件、成果归属
甲方享有乙方完成的技术设计的著作权,乙方只有在向甲方提供技术服务时,才可根据甲方要求将设计文件给予甲方使用。
9. 技术设计费用和支付方式
(1)双方经协商确定项目的设计费用。
(2)甲方应在约定的时间内向乙方支付款项。
10. 技术设计验收和保证责任
(1)经甲方检查验收合格后,乙方方可交付验收。
(2)较大问题修改后再次验收,未通过则乙方免费修理。
四、合同生效与终止
1. 合同自双方签字/seal后生效。
2. 合同未履行完毕前,一方经正式通知另一方可以终止合同,但需支付违约金。
五、其他约定
1. 在项目执行过程中,如有因素影响项目进度,双方应及时协商,制定合理的解决方案。
2. 如双方出现争议,应前往当地国家授权仲裁机构解决。
3. 本合同未尽事宜,双方协商确定解决方式。
甲方(盖章/签字): 乙方(盖章/签字):
签约日期:XXXX年XX月XX日
技术设计合同 篇5
技术设计合同
一、前言
随着现代科技的不断进步,人们对于科技的需求也随之增加。在这个过程中,技术设计合同成为了企业与设计人员之间合作的必备工具。技术设计合同是一份法律文件,其目的是规定设计人员和企业之间的合作关系,确保合作的顺利进行,维护双方的权益。
二、技术设计合同的定义与作用
技术设计合同是指企业与设计人员双方在技术设计项目合作中,所签署的以技术设计为主要内容的合同。 一般含有以下几个部分:
1、合同的基本条款:包括合同的名称、双方当事人、项目内容、工作内容、报酬及支付方式等。
2、保密条款:保密条款是技术设计合同中非常重要的一部分。根据保密条款的约定,双方都有责任和义务保守商业秘密,保证项目中的技术涉密信息不外泄。
3、知识产权条款:知识产权条款是技术设计合同的重要组成部分。由于技术设计是一种创意性劳务,故而设计出来的方案、图纸、模型、报告等等都是属于设计人员的知识产权。
4、质量保证和违约责任:质量保证和违约责任部分则是合同中针对技术设计的质量和评价标准,以及违约责任和赔偿等责任。
技术设计合同的作用在于规定了项目开展的基本要求和双方的权利与义务,使双方之间合作顺利,确保了项目顺利达成目标,同时保护了设计人员和企业之间的权益纠纷,对于保证技术设计的质量与合规性,促进科技的发展起到了积极的作用。
三、技术设计合同的签订
技术设计合同的签订应该注重以下几个原则:
1、合同以实质为主,以法律为辅,因为技术设计的依据是技术本身,因此合同应以技术实质为主要考虑。
2、双方必须要履行自己应该承担的责任,且合作过程应该保持透明。合同的内容需要详细的讲述各自的职责与义务,以确保双方在合作过程中都能够按照约定履行自己的责任。
3、保护知识产权,保证商业秘密不外泄。保密条款应当加以注重,在合同签订之前务必仔细的核对。
技术设计合同的签订,有无论是从合同的内容还是签订的参与人员上都需要严正维护,以确保技术设计的质量、知识产权和合法性得到有效保障。
四、技术设计合同的范例
>技术设计合同
合同编号: XXXX
甲方(设计人员):
姓名:XXX
联系电话:XXX
地址:XXX
乙方(企业):
名称:XXX
法定代表人:XXX
联系电话:XXX
地址:XXX
双方在平等、自愿的基础上,根据法律规定,就设计合作事由达成如下协议:
一、项目内容
双方就XXXX工程项目的XXXX进行技术设计合作,具体合作内容详见附件一。
二、工作内容
甲方承担XXXX工程项目的技术设计,并向乙方及验收组提供技术设计文件和技术咨询。
三、报酬及支付方式
1、甲方按合同约定出具设计文件,完成验收后,乙方按约定支付设计费用XXXX元。
2、本合同未约定的其他容易导致费用增加的工作均不能进行,如有需求应当另行洽谈确定相关报酬。
四、保密条款
双方应当保证协议内容、信息、技术先进、开发商的公司机密不外泄,本合同所附附件亦为机密。如果甲方违反约定对本项目进行披露,或透露给第三方有关机密、项目情况和资料,均视为严重违约行为,乙方有权要求甲方一次性支付违约金XXXX元。
五、知识产权
1、甲方在本合同项下所编制的图纸、文字资料、数据等均为甲方的知识产权,并且属于商业秘密。履行合同期间以及合同期满后,甲方不得擅自复制、传播、泄露或以其他方式使用该项知识产权,不得以泄露自身设计秘密为前提向乙方任何其他企业提供技术资料,或向竞争对手或同行业公司供应技术资料或知识产权证书。
2、本条所述知识产权包括但不限于著作权、发明专利、实用新型专利、外观设计专利和商标等知识产权。任何未获得甲方书面同意的商业合作行为均视为侵权行为,应当依法承担相应的法律责任。
六、质量保证和违约责任
1、甲方保证按照国家、地方和行业有关技术设计规定编制设计方案和施工图纸。
2、如甲方所编制的技术设计方案、报告、图纸等有误导、错误或力学计算上不严谨的情况,造成任何经济或非经济损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
3、甲方应按照双方所签订的本合同该项技术设计项目所有工作,严格按照技术标准要求完成,保证项目可行性,确保最终技术产品质量满足规定标准和要求。
七、其他条款
本合同未尽事宜,由双方协商一致,并于双方签字或盖章后生效。
八、本合同正本一式两份,由双方各执一份,有同等权利效力。
九、签署地点与日期
甲方签署:
日期:
乙方签署:
日期:
以上为技术设计合同的范例,其中含有项目内容、工作内容、报酬及支付方式、保密条款、知识产权、质量保证和违约责任等内容。针对具体项目的需求,技术设计合同的标准内容会有所不同。
五、结语
技术设计合同作为一份法律文件,是企业和设计人员在技术设计中合作的必备工具。合同能够规范合作关系,明确双方的权利义务,保护知识产权和商业秘密,有效避免合作中可能出现的问题。在签订技术设计合同时,应该秉持着实质为主,以技术为依据的原则,注重双方的职责与义务同时严格维护其质量与合规性。
技术设计合同 篇6
本协议由双方的授权代表于_________年_________月_________日在中国_________正式签署。
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________
附件
附录一合同产品的设计技术
、年底_____只_________钻头(产品品种设计见附表二),以及在协议有效期内,乙方改进和发展的并已用于生产的所有_________钻头新品种。
2.产品的设计技术部分包括:
2.1附表一内列所有的全部合同产品的最新的完整的设计图样及设计说明。
标准、规定、经验、数据等。
2.3在合营公司决定投资购买用于计算机辅助设计与制造的硬件及软件后,乙方将帮助建立这一系统并培训合营公司的人员。
附录二合同产品的制造技术
制造工艺卡及各种加工图、加工规范、_________钻头制造流程卡见附表三。
夹、量、刃具、设计图样及外购工、夹、量、刃具的规格、型号生产厂家。
配方、预处理方法、外购厂家、型号规格以及验收标准及检验方法等。
。
配方及产品的包装方法。
附录三_________材料的回收技术
,工艺流程图见附表四及附表五。
2._________及胎体材料回收部分自制设备图样。
附录四生产管理
1.生产中合同产品的质量保证:
1.1全部合同产品的质量标准及检验规范。
1.2原材料及半成品的验收标准及检验规范。
验收标准、产品的使用参数及现场技术、服务技术资料。
规格、自制工量具的全套图样。
2.定额部分
2.1生产中各工序的工时定额。
动力、燃料等的消耗定额及产品的成品率。
2.3生产的组织管理方法及管理中应用的各种程序包括计算机软件。
附录五人员培训
1.人员的技术培训是转让技术的组成部分,乙方在规定的期限内,应对合营公司人员进行培训,使他们能完全掌握全部转让技术,并有一定的实践经验能按转让的技术生产出符合标准的产品,全部培训工作由三个部分组成。
1.1由乙方免费派遣称职的人员,在合营公司工厂所在地,对合营公司人员进行培训_________次,共_________人日。
1.2由合营公司派遣人员,到乙方工厂或乙方子公司进行技术培训,培训人数及时间按_________个人月安排。
1.3在本协议有效期内,合营公司定派遣人员到乙方或乙方子公司内进行新技术培训,培训时间及人数为每年_________人月,由合营公司及乙方根据当地情况确定。
合营公司根据_________钻头制造全部过程的各项工艺要求,将分批分专业派遣精干的技术人员和技术工人到乙方所属的公司和子公司进行培训,具体培训的人员、内容和计划安排,分述如下:见附表六、附表七。
2.培训方法和要求
2.1合营公司应负责对选派的培训人员认真考核,必须具有一定的技术水平,分期分批派往指定的培训地点。乙方应按专业项目,指定能胜任的专人负责培训工作。
2.2培训方法应采用讲课与实际操作相结合,乙方应针对不同专业培训人员,各有侧重。
2.3乙方对各专业培训人员尽力确保其在培训期内,能掌握有关的工艺技术和技术决窍,并获得实际生产的经验。其中技术工人必须直接参加有关钻头制造的操作,使其经过培训后能独立进行生产工作。
3.培训费用
3.1乙方派遣到合营公司进行_________次共_________人日的培训工作的人员的旅费及报酬,由乙方承担。
住宿、医疗以及生活费用,全部由合营公司负责。但乙方在培训期内应负责解决所在地的住宿,并免费提供培训人员在市内的交通。
3.3本协议所列各项培训项目的费用,除3.2款所规定的外,其余费用均已列入入门费之内,乙方不得另收费。
附录六技术服务
调试、试生产、原材料及产品检验专有技术的指导、示范等。
2.乙方派遣的人员应是乙方厂内能胜任工作的技术人员,并在规定的期限内圆满完成支援任务,乙方派遣人员的旅途费用及报酬由乙方支付。
3.在技术验收阶段,乙方在其所有的试验设备上,免费为合营公司进行原材料分析及产品
试验,提供结果资料,提出改进意见,在合营公司正常生产后,乙方每年对合营公司产品免费进行一次上述项目的抽样试验。
附录七车间设计
1.建厂时所需的各种工艺设计资料,包括辅助工程及设备选型部分的全部资料。
2.在生产中所使用的非标准设备,自制机具的全部设计图样,非标准设计项目见附表八。
附录八技术验收
1.合同产品按规定标准进行出厂前的检验。
2.车间检验合格后的产品,抽首件进行现场试验,在使用结果与乙方同类产品相似后,认为合格,并签署验收合格证书。
3.在产品质量达不到乙方的相同质量标准时,乙方应与合营公司一起分析原因,并继续取第二件样品进行上述试验。
技术设计合同 篇7
工程名称:
工程地点:
合同编号,
设计证书等级,
发包人,
设计人,
签订日期,
发包人委托设计人承担年产60万吨专用肥、缓释肥项目工程设计,工程地点为广西来宾市河南工业园区兴宾区“园中园”,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订论据
1.1中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是,化工、建筑、给排水、安全、环境保护等国家规范行业标准。国家、省、市地方法规。
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断,
3.1合同书
3.1发包人要求及委托书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
1. 项目名称,广西鄂中肥业有限公司 项目
2.规模,
3.设计阶段,施工图
4.设计内容,公用工程、车间厂房、行政服务设施
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
2015.5 征地红线图;
2015.8 工程地勘报告;
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
年 月 日前提供规划总平图10套及电子版, 年 月日提供缓释肥年产 万吨、 年产 万吨项目施工蓝图10套及电子版, 年 月 日提供年产 万吨高塔肥项目施工蓝图10套及电子版。
第七条 费用
7.1双方商定,本合同的设计费为 。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
第八条 支付方式
8.1本合同生效后设计人15日内完成入桂备案,发包人在收到设计人入桂备案通知书三天内,支付设计费总额的45%,计玖万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2(一期)施工图完成,通过图审后,发包人支付设计费总额的30%, 元。
8.3(二期)施工图完成,通过图审后,发包人支付设计费总额的25%, 万元.
第九条 双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为 年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式肆份,发包人贰份,设计人贰份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称,广西鄂中肥业有限公司 设计人名称,
(盖 章) (盖 章)
法定代表人,(签字) 法定代表人,(签字)
委托代理人,(签字) 委托代理人,(签字)
项目经理,(签字) 项目经理,(签字)
住所, 住 所,
邮政编码, 邮政编码,
电话, 电话,
传真, 传真,
开户银行, 开户银行,
银行帐号, 银行帐号,
建设行政主管部门备案, 鉴证意见,
(盖 章) (盖 章)
备案号, 经办人,
备案日期,年 月 日 鉴证日期,年 月 日
技术设计合同 篇8
技术设计合同示范文本
甲方(全称):
乙方(全称):深圳市***有限公司
甲方委托乙方承担 设计,经双方协商一致,
签订本合同。
第一条 本合同签订依据
《中华人民共和国建筑法》。
《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
第二条 工程名称、范围及设计成果
2.1 工程名称:,项目设计面积约 ㎡。
施工图设计
2.3 设计内容:
成果、设计深度及交图事宜
设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件:
第三条 甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件
第四条 设计取费标准及设计费支付进度
4.1 本合同设计费为 元/平方米,总设计费暂定为 元人民币。
4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付:
4.3 付款约定
4.3.1本合同为固定单价合同,合同总价款按实际完成设计面积计算。
第五条 设计工期
本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天,含甲方设计评审3天,若超过三天,设计时间顺延。
第六条 履约承诺及解约
义务或权益。
6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同,并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样,说明概算及规范,非经甲方的书面同意,乙方不得改变或泄露。否则,由此造成的损失由乙方负责赔偿。
6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后,予以审核设计图纸,在未收到甲方上阶段审图确认意见书时,乙方不得进行下一段的设计工作。
6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日,经甲方书面催告后7个工作日内,乙方仍无法完成时,甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费,并承担甲方由此造成的经济损失。
第七条 双方责任
(一)甲方责任:
支付及批准,该等事项按甲方有关制度及流程办理。
正确性及时限负责。
施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内,将审图书面意见,提交给乙方,以便进行下一阶段的设计工作。
7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的办公条件。
文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
(二)乙方责任
全程跟进。阶段性设计成果提交,设计图评审,按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果,配合甲方项目施工全程技术指导。
指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。
7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同
书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《贵州省建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
7.2.4 乙方采用的主要技术标准是国家有关的工程设计规范。
修改设计,如设计方逾期一天完成修改的,按合同第8.4条约定处理。
7.2.6 设计合理使用年限按国家工程设计有关标准执行。
设计进度、交图份数、交图时间的规定要求,按时向甲方交付设计资料及设计文件。
按合同规定,做好工地技术配合服务,处理有关设计问题和参加竣工验收。
转让甲方提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
7.2.10 甲方付清合同设计费之后,本合同约定的设计文件的知识产权属甲方,甲方有权以任何方式自行处分。
概算书,以控制项目施工建设总造价成本。
第八条 违约责任
8.1 在合同履行期间,甲方如无正当现由要求终止或解除合同,乙方已开始设计工作的,甲方应根据乙方已完成的实际工作量,按阶段性实际确认的设计成果支付相应的设计费,甲方则取得相应阶段设计成果的'所有权。
8.2 甲方应按本合同第四条规定的计费标准和期限向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额万分之二的违约金。
8.3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方
人员错误造成工程设计漏项或质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损部分的设计费,并承担由此造成甲方一切人身及财产的损害赔偿责任。
8.4 由于乙方自身原因,延误了按本合同第二条规定的设计资料内容及设计文件的交付时间,分阶段每少交一份设计资料或每延误一天,应减收该项目应收设计费总额的千分之二。
8.5 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应返还已收的设计费,如有其他损失的,仍需承担相应的赔偿责任。
第九条 其他
9.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题,应按工程实际施工工期提供全程服务。
建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等经济技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计师配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。
9.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
9.4 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
9.5 本合同一式份,甲方份,乙方 份。
9.6 本合同经双方签章后生效,具有同等效力。
9.7 乙方完成之作品或所确认之设计稿件,在所有款项结清后,其所有权归甲方,乙方并将所有设计资料刻成光盘交于甲方存档,乙方不得将其全部或其中一部分用于其它目的。但作为宣传乙方业绩或书写论文所涉及的简要技术情况除外。
9.8 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
9.9 其它约定事项:
某些特殊专业(如特殊灯光设备、特殊钢结构、张拉膜结构等)由甲方委托其他单位设计或由相关专业公司设计安装时,乙方要协助相关专业合理布局及负责管线综合,并承担总体协调责任。
技术设计合同 篇9
技术设计合同范文
一、合同双方基本情况
甲方:__________ 公司
法定代表人或授权代表:__________
地址:__________
联系电话:__________
开户银行:__________
账号:__________
乙方:__________ 公司/个人
法定代表人或授权代表:__________
地址:__________
联系电话:__________
开户银行:__________
账号:__________
二、合同主要内容
1、合同目的
甲乙双方基于相互合作的需要,就设计合同事宜达成一致意见,特制定本合同。
2、合同范围
本合同所指设计包括但不限于产品、建筑、工艺、装置等方面的设计,具体详见附件一。
3、设计任务
3.1甲方向乙方提供本次设计的工作任务书。
3.2乙方承认在本合同项下提供的设计工作是在本方的专业技术范围内完成的。
3.3乙方受甲方委托,按照合同约定,用专业知识和经验,高水平完成本合同项下的技术设计工作,提供优质的设计服务。
4、设计依据
本合同的设计依据为工作任务书和相关法律法规、技术标准、规范等。
5、合同有效期
本合同自签订之日起生效,至乙方完成所有设计任务、交付所有设计成果,并经甲方确认后终止。
6、设计义务
6.1乙方根据甲方提供的任务书和技术要求,完成相关的技术设计和文档资料,符合合同约定的质量和时限要求。
6.2乙方完成设计工作后,应就设计成果的质量和规格提供书面保证。
7、设计成果
7.1设计成果包括但不限于设计文件、技术图纸、规格书、实验报告、仿真结果等全部资料。
7.2设计成果的所有权归甲方所有,乙方对此不得进行任何形式的转让、销售或抵押。
8、付款方式及金额
8.1甲方应按照约定的付款方式和时间,支付设计合同的全部款项。
8.2本合同的总金额为 _______元,其中预付款为 _______元,余款在任务完成后支付。
8.3如乙方未能按照合同要求完成任务或提供满足约定质量和时限要求的设计成果,则甲方有权向乙方追究责任,并有权据此暂扣合同约定的款项。
9、合同变更
9.1如合同内容需变更,应由甲乙双方共同商定,并以书面形式确认。
9.2除非得到另一方书面同意,任何一方不得擅自变更本合同的条款。
10、合同争议解决
本合同履行过程中的任何争议,双方应沟通、协商解决。协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
三、合同生效条款
本合同一式两份,双方各持一份。本合同经甲方代表和乙方代表签字盖章后生效。
甲方(盖章):__________ 公司
授权代表人或法定代表人签字:
日期:
乙方(盖章):__________ 公司/个人
授权代表人或法定代表人签字:
日期:
技术设计合同 篇10
技术设计合同
技术设计合同是一种常见的商业合同,主要用于规定技术设计服务的具体内容、条件、费用、保密责任等方面的协议。本文将围绕技术设计合同的主题,从法律、商业、专业等多方面进行分析和阐述。
一、法律角度
1.合同的定义:合同是指当事人之间建立、变更、终止民事法律关系的协议。
2.合同的要素:合同的三要素为合同标的、合同各方、合同条款。
3.技术设计合同的特点:技术设计合同具有价格虚高、技术含量高、难以履行、保密性强等特点,因此在签订合同时需要谨慎选择合同各方,明确合同条款,并建立起相应的风险管理机制。
4.技术设计合同的法律责任:在技术设计合同中,合同各方应当明确约定服务的具体内容、时间要求、费用、保密义务等条款,对于违约行为要承担相应的民事、行政甚至刑事责任。
二、商业角度
1.技术设计服务的市场特点:技术设计服务具有“高端、个性化、专业化、跨界融合、智能化”的特点,且随着全球经济和社会的发展,在国内外市场均有广阔的发展前景。
2.技术设计合同的流程:技术设计合同的流程包括需求确认、合同签订、工作实施、验收交付等环节,各个环节的细节和注意事项都需要有严格的规范和标准。
3.技术设计合同的价值评估:技术设计合同签署后,双方应当对合同价值进行评估和核算,对于不合理的费用要有相应的过审程序,确保合同公正、合法。
三、专业角度
1.技术设计服务的分类:技术设计服务包括产品设计、工业设计、建筑设计、软件设计等多个领域,每个领域都有其独特的技术和管理模式,因此在签订相关合同时要根据服务类型的不同进行区分。
2.技术设计服务的标准和规范:技术设计服务具有高度专业性,因此需要遵守相应的标准和规范,例如设计专业规范、质量管理规范、信息安全规范等,这些规范可以帮助服务提供商控制风险、提高服务质量。
3.技术设计服务的质量评估:技术设计服务的质量评估要从多维度进行考虑,包括服务流程、服务结果、服务体验等,只有确保服务质量达标,才能够满足客户需求,保障服务质量。
结语
技术设计合同是一种常见的商业合同,在签订时需要考虑法律、商业以及专业角度,确保合同公正、合法、合规。同时,服务提供商也应当在服务流程、规范以及质量评估方面进行深入研究和探索,不断提升技术设计服务的品质和规范。
技术设计合同 篇11
技术设计合同
一、前言
技术设计合同是指双方在技术设计合作项目中,通过商定技术设计服务的内容、标准、进度、费用等方面而签订的合同。技术设计合同在技术设计项目中是非常重要的一部分,它是技术设计合作项目的基础和保障,它的制定对技术设计合作项目的成功实施起到了至关重要的作用。本文就技术设计合同的主题进行相关范文的撰写,以供相关人员参考。
二、技术设计合同的主要内容
1. 合同的主体
2. 技术设计项目的内容
3. 技术设计项目的标准
4. 技术设计项目的进度
5. 技术设计服务的费用
6. 技术设计合同的履行
7. 技术设计合同的变更和解决争议
3、范文
技术设计合同
甲方:___________(以下简称“甲方”)
乙方:___________(以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律和法规的规定,经甲乙双方友好协商,就乙方向甲方提供技术设计服务事宜达成一致并签订本合同,共同遵守。
一、合同的主体
1.1 甲方单位名称、地址、邮编:
1.2 甲方负责人姓名、职务:
1.3 甲方联系人姓名、电话:
1.4 乙方单位名称、地址、邮编:
1.5 乙方负责人姓名、职务:
1.6 乙方联系人姓名、电话:
二、技术设计项目的内容
2.1 甲方要求乙方为其提供技术设计服务,具体包括:_______________。
2.2 技术设计服务应符合国家有关技术标准和规范,服务内容应当符合甲方的实际需要和要求。
三、技术设计项目的标准
3.1 技术设计服务标准应包括(但不限于):__________。
3.2 技术设计中所采用的材料、设备、产品等应符合国家有关标准。
四、技术设计项目的进度
4.1 技术设计服务的时间表、进度安排以及具体的工期:__________ 。
4.2 若因乙方原因导致项目进度延误,乙方应承担相应的法律风险和赔偿责任。
五、技术设计服务的费用
5.1 技术设计服务费用:___________元(单位:人民币)。
5.2 甲方应在接到乙方提供的技术设计服务后的_____工作日内向乙方支付技术设计服务费用。
5.3 甲方应按照国家税收相关规定代扣代缴税款。
六、技术设计合同的履行
6.1 甲方应按时提供必要的技术支持和协助,保证乙方能够顺利完成技术设计服务。
6.2 乙方应按照技术设计合同的要求、质量、时间等要求,完成技术设计服务。
6.3 双方在履行本合同过程中,应遵守诚实信用、合法合规的原则,遵守有关法律法规和规章制度。
七、技术设计合同的变更和解决争议
7.1 在履行本合同过程中,如需对本合同条款进行变更,甲乙双方应当书面协商并达成一致意见并签订变更协议。
7.2 如因某一方违反或未能履行本合同条款或者与本合同相关的法律、法规,而引起争议,双方应通过友好协商解决;如协商无效,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
技术设计合同签订地点:__________。
甲方签字:_______________ 乙方签字:________________
日期:_________________ 日期:_________________
四、结语
技术设计合同的签订对于技术设计合作项目的实施是非常重要的,它是技术设计合作过程中的保障和约束。本文就技术设计合同的主题范文进行撰写,希望可以为相关从业人员提供一些帮助和参考。技术设计行业需要加强标准化运作,提高技术水平,把技术设计合作项目实施好,促进我国技术创新的发展。
技术设计合同 篇12
技术设计合同范文
第一部分:合同基本条款
甲方:(公司名称)
地址:
电话:
传真:
法定代表人(或授权代表):
负责人:
电子邮件:
乙方:(个人或公司名称)
地址:
电话:
传真:
法定代表人(或授权代表):
负责人:
电子邮件:
本合同由甲乙双方签订,约定以下事项:
一、合同名称:技术设计合同
二、合同内容:本合同是甲方委托乙方进行技术设计,为实现协议目标,双方依据本合同的约定共同履行。
三、技术设计范围:
1、研究深入了解本公司产品的设计理念、性能指标、技术要求等,为本公司提供可靠、优良的技术设计服务。
2、根据研究结果撰写技术设计文档,包括设计方案、设计图纸、技术分析报告等内容,并且要保证文档的真实性、完整性、准确性。
3、在文档设计之后,乙方还要提供必要的技术指导服务,维护和改进设计文件,以确保产品设计的质量和可靠性。
四、合同期限:
本合同期限从签订之日起一年,双方应在期限履行完毕之日前,经协商决定是否延长合同期限,且延长合同期限不得超过原合同期限的一半。
五、服务报酬:
1、按照合同条款所约定的技术设计范围,乙方应获得报酬人民币¥XX万元,具体标准由甲方按照合同内容及完成情况与乙方协商确定。
2、报酬应于双方签订合同之日起15个工作日内,由甲方付清。
3、本合同所约定的报酬已包含此次设计所需的所有费用,包括人员费用、交通费用、食宿费用等。
六、技术保密:
1、乙方在本合同履行期间所知悉的甲方商业秘密、技术资料和其他机密信息,应负有保密责任,并且不得以任何方式向第三方透露。
2、如因乙方违反保密约定给甲方造成不利影响的,乙方应负法律责任,并且赔偿甲方损失。
七、合同违约:
1、一方违约,应当赔偿对方因此所受的损失。
2、本合同履行期间,如因不可抗力因素,无法履行合同条款,应由双方先行协商解决。
3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
第二部分:技术设计文档
一、 项目概述
本技术设计方案旨在设计出一款符合甲方要求的产品,包括产品的特点、设计背景、设计目标、设计意图、市场需求调研等信息。
二、 技术要求
1、 产品外观设计
实现甲方要求的产品外观设计要求,包括外形结构、材料、颜色、图案、标识等要素。
2、 产品内部结构设计
分析产品使用功能和特点,设计出良好的内部结构,尽可能实现易维护、易保养的要求。
3、 产品技术性能设计
充分理解产品性能指标和设计目标,进行技术分析、实验和仿真分析,使产品的性能稳定可靠、易于调试和使用。
4、 产品的可持续发展性和环保性设计
针对有关技术指标,例如能效、环保等方面进行评估,实现可持续发展性和环保性设计的要求。
三、 设计报告
根据上述技术要求的设计结果,编写和整理设计报告,并向甲方提供。设计报告内容需包括设计方案、设计选型、设备配置、工程建议、技术说明等方面内容,或根据甲方要求添加其他具体内容。
第三部分:技术指导
在设计文件提交之后,乙方还应为甲方提供必要的技术指导和服务,以确保产品设计的质量和可靠性。这包括:
1、 方案集成与评估
根据设计方案和技术报告,进行技术指导与集成,最终得到一整套可行的方案。
2、 设计调试与实施指导
为甲方提供技术支持,配合客户制定完善设计实施方案,包括技术指导措施、实施计划、调试与验收。
3、 问题解决和跟踪
根据设计文件和实施过程的问题,及时和甲方沟通与协调,并提出可行的解决方案和改进建议。
第四部分:技术保证
1、 技术方案保证
所提供的技术方案和设计文件均真实、完整、准确,并拥有完整的知识产权,不存在侵权行为。
2、 服务质量保证
双方应遵守业务规范,确保服务质量满足甲方的要求,并保证所提供的服务和产品均符合国家及相关机构的规范。
第五部分:解决纠纷
本合同的履行和解释应依据中华人民共和国法律法规。双方在履行本合同过程中,如发生争议,应当本着平等互利的原则,通过协商解决纠纷;若经协商仍无法解决,应向所在地人民法院提起诉讼。
第六部分:其他条款
1、 本合同的任何变更应以书面形式协商确定,变更事项的范围、时间、地点、方式等均应遵照协商所达成的约定执行。
2、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一个,并具有同等法律效力。
3、 本合同有效期自双方签订之日起生效,至甲方付清报酬或乙方完成任务并交付甲方为止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字: 签字:
日期: 日期:
- 资产过户工作计划7篇 大家好小编今天要为大家介绍一下“资产过户工作计划”的相关信息。根据上级所下达的工作要求,一份规划好的工作计划是你改善目前状态的不二之选。有效的工作计划,能让自己更好地与公司的规划同步。建议您将本文收藏方便参考!...
- 前台人事文员工作计划通用 工作计划是未来提高工作效率的得力助手,怎么才能写出一篇专属自己的工作计划呢?织文鸭编辑花时间为你编辑了“前台人事文员工作计划”,请认真分析本文中的数据和统计!...
- 做好平安校园工作计划通用 工作计划往往是一段时间内单位和个人的工作的安排,您正在寻找一款简洁又多功能的工作计划吗?希望这份“做好平安校园工作计划”能够对您有所帮助,希望您能够从这篇文章中获得收获别忘了收藏!...
- 燃脂舞蹈教学计划6篇 写好教学计划,才有利于对教学内容的融汇贯通,伴着新的一学期的到来,学校教师们可以将新学期的教学做一份计划。怎样才能将学科教学计划写好呢?这是栏目小编在网络上搜寻到的一篇名为“燃脂舞蹈教学计划”的文章,希望你能够从本页所提供的内容中收获一些启示!...
- 聋儿语言康复教学计划精选 想要写好一篇学科教学计划是该如何写呢?时间弹指一挥间,马上新的教学工作就要到来了,写好教学计划,才能使教师充分发挥主导作用,如果您对“聋儿语言康复教学计划”感到好奇请看下面这份资料,为了方便浏览建议您将本页加入书签!...