logo
search
织文鸭 > 合同 > 网站地图>

[合同]办公室装修合同范文

办公室装修合同

相关推荐

随着法律体系的不断完整,越来越多的事情需要用到合法合同的效用,如果不重视签订合同的话,吃亏是迟早的事,你是不是还在担心自己写的合同格式不好吗?小编特地花时间为你收集并编辑了[合同]办公室装修合同范文,我们后续还将不断提供这方面的内容。

一篇标准合同如何快速写好?对于我们来说,合同的重要性不言而喻。签订书面合同可以保障当事人的维权,以下主题为“[合同]办公室装修合同范文”,为特意向您推荐的,如果您觉得这篇文章非常有用请不要忘记将它收藏并分享给朋友们!

发包方:____________________

承包方:____________________

工程名称:_________________

工程地点:___________________

建筑面积:____平方米;层数:__

结构类型:________;檐高/跨度:________米

批准文号:(有权机关批准工程立项的文号)_______________

工程性质:(指基建、技改、合资等)___________________

承包范围:___________________

承包方式:_________________

质量等级(优良或合格)_________

工程承包造价(金额大写)___________

¥:______元

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:

第1条工期

1。1本合同工程定于____年____月____日开工;于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。

1。2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:____________

1。3工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:________________

第2条图纸

发包方于_____年_____月_____日,向承包方提供___套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表。

发包方工程师姓名:___________;

项日经理姓名:_______________。

第4条发包人工作

开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担相关的经济支出。

第5条承包人工作

5。1每月_______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。

5。2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后________天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。

承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。

第6条工程质量检查及验收。

6。1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方己经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。

6。2工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第7条设计变更及合同价款的调整

7。1施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。

7。2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:_________________________

第8条工程价款及结算

8。1双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分_____次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。

第9条材料设备的供应。

9。1发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。

9。2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。

9。3承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。

第10条争议

发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:

第一种争议解决方式:向_____________仲裁委员会申请仲裁;

第二种争议解决方式:向_____________人民法院起诉。双方约定按第____________种争议解决方式解决。

第11条违约

发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本_______份。

第13条补充条款如下:__________________________

工程发包方供应材料设备一览表略

本合同订立时间:_________年_____月_____日(即日起生效)

发包方(章)________承包方(章)_________

地址:_______________地址:_______________

法定代表人:_________法定代表人:_________

委托代理人:_________委托代理人:_________

电话:______________电话:______________

开户银行:___________开户银行:___________

帐号:_______________帐号:_______________

邮政编码:___________邮政编码:___________

发包方(以下简称甲方):_________

委托代理人:_________

单位:_________

住所地址:_________

联系电话:_________

承包方(以下简称乙方):_________

法定代表人:_________

注册地址:_________

联系电话:_________

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条工程概况

1。1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。

1。2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

1。3工程承包方式,双方商定采取下列第_________种承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表,附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

1。4总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

1。5工程期限_________天;开工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;

1。6工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:装饰装修工程内容和做法一览表)。

第二条施工单位资格乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。

第三条材料供应

3。1按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

3。2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。第四条工程质量

4。1本工程执行_________(填建筑装饰工程技术规程)、_________(填装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

4。2本工程由_________方设计施工方案。

4。3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4。4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

4。5在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

4。6施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。第五条工程验收

5。1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:_________。乙方应提前_________天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单);

5。2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表八:工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见附表九:工程结算单);

5。3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_________年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。第六条工程款支付方式

6。1双方约定按下列第_________种方式支付工程款:

(1)本合同签订后,开工前_________至_________日,甲方支付相当于总价款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日后的_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款;(3)竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。

(4)竣工验收合格_________年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。

6。2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

6。3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。

6。4竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_________%的保修基金。竣工验收合格后_________年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。第七条有关安全生产和防火约定甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

第八条工程监理

8。1本工程甲方委托监理,应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。

8。2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时,总监理工程师应作出公正的处理。

8。3为保证施工正常进行,甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时,按协议条款的约定处理。总监理工程师易人,甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方,后任继续履行赋予前任的权利和义务。第九条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

9。1甲方在开工日期_________天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。

9。2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式_________份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费_________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

9。3使用境外图纸,不能满足施工需要时,双方应在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等事项。第十条乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的义务:

10。1乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。

10。2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保护人员生命和工程、财产安全的'紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。

甲方:

乙方:

日期:

zWy73.CoM好文推荐

劳动合同补充合同10篇


劳动合同补充合同 篇1

原合同编号:

甲方(公司):

乙方(劳动者):

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为 的《劳动合同》(以下简称"原合同")中的定义相同。

鉴于双方签订的.原合同中约定的工资较低,甲乙双方本着平等自愿的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同部分条款内容,特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为:

将原合同中第 条关于工资约定部分变更为:乙方年薪 元,甲方每月按照月薪的 %向乙方发放工资,剩余未发放部分在每一年年底(即:每年 月 日前)向乙方补足。

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。

三、除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

五、本协议一式两份,双方各执一份,本协议的传真或扫描件具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:

乙方:

劳动合同补充合同 篇2

一、劳动合同补充协议双方当事人

甲方:(简称甲方)

乙方:(简称乙方)

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》,遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的原则,订立此协议,作为劳动合同(合同编号:)的补充条款以其共同遵守,并确认为解决双方争议时的依据:

二、协议前提

1.乙方愿意成为甲方员工,将其智慧贡献给甲方事业,受雇于甲方不违反其任何约定或法定义务,并具备完全民事行为能力,能够订立本合同。

工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、规章制度以及乙方要求了解的其他情况。

工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、规章制度、录用条件、岗位要求以及其他相关的情况。

劳动合同补充条款

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款,以明确双方当事人的权利和义务,并共同遵守。

乙双方协商一致,乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现,调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。乙方如不同意的,甲乙双方签订的劳动合同自然终止,双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

2、甲方与乙方协商一致后,确定乙方和合同有效期由原来的XXX延长至XXX。

、客户信息等经营信息,以及甲方注有“保密”的资讯等,均属甲方商业秘密,未经甲方同意,不得泄露他人及本公司无关人员。

4、双方约定的其他事项

证明的,甲方可视作不符合录用条件解除本合同或视作乙方主动放弃其应享有的保险福利待遇。

4.2劳动合同期间,甲方发现乙方提供了得以受聘于甲方的虚假资料,可以立即解除本合同。

法规相悖时,以国家法律、法规为准。

甲方盖章: 签订日期 年 月 日

乙方签字: 签订日期 年 月 日

劳动合同补充合同 篇3

甲方:

乙方: 公司

甲方______年_______月_______日到乙方处工作,乙方已通知甲方,乙方将统一为其在社保中心购买社会保险,并按照规定由双方分别缴纳参保费用,甲方应负担的费用由乙方按照规定从其工资中代扣代缴。

甲方在充分了解到社保的相关规定,清楚其在社保上的权利义务以及不购买社保可能存在的法律风险,因本人在本地区已购买养老保险和医疗保险,暂时未迁入公司。决定在社保迁入公司之前,暂不由乙方统一购买社会保险。

在此情况下,根据甲方书面申请,双方达成如下条款,以资共同遵守:

一、经甲方申请,乙方同意不强制为乙方在社保机构统一办理社会保险。而由甲方自行决定或以个人名义在户籍所在地参加社保,或在户籍所在地参加农村新型养老保险和合作医疗保险或其他保险。乙方将以社保补贴的形式,每月补贴100元,按月与工资一并发放给甲方。

二、在工作期间,如有需要,甲方可以书面申请乙方为其办理社保参保手续。

甲方接到申请后,按照当地社保机构的规定,从社保机构同意受理甲方的参保的当月起统一为甲方购买社保,并从社保机构受理甲方的参保当月起停止向甲方发放社保补贴,按规定从甲方工资中代扣代缴应当由甲方负担的参保费用。

三、甲方无论是在工作期间还是离职后,如要求乙方为其补办在乙方工作期间未办理社保的期间的社保,甲方需退还已从乙方处领取的全部社保补贴,并按照其工作期间的工资标准支付应当由其缴纳的社保费用,对在补办社保保险中社保机构按照规定要求缴纳的滞纳金全部由甲方负担。

对按照规定能够补办的社保项目,乙方在收到甲方按照前款支付的费用后,按照规定为甲方补办社保。甲方不按前款支付和退还费用的,乙方有权拒绝补办直至其完全履行止。对因不能补办社保项目所导致的利益损失由甲方自行承担。

四、双方均认识到,由于养老保险是社保项目中的基础险,如未购买养老保险则无法购买其他险种。在因甲方拒绝统一办理社保期间,对因发生工伤或非工伤而造成的如在购买社保后应当由社保机构负担的利益损失部分,由甲方自行全部负担。

五、本协议经双方签字后生效。本协议一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方:乙方:

签订日期:签订日期:

劳动合同补充合同 篇4

甲方:__________

法定代表人或委托代理人:

乙方:__________

文化程度:

出生日期年月日

参加本单位工作时间年月日

根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作中共同遵守。

一、劳动合同期限

第一条本合同期限为年,自年月日始至年月日止,其中试用期为月,自年月日始至年月日止。

二、岗位职务及工作内容

第二条乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店)。

第三条乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。

三、劳动保护和劳动条件

第四条乙方工实行工作制。

第五条甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。

第六条甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。

四、劳动报酬

第七条甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。

第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为元,转正后为元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。

第九条甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。

第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于元。

五、保险、福利待遇

第十一条甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。

第十二条乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。

六、劳动纪律

第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。

第十四条乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损客户和甲方利益的事。

第十五条乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素质和工作能力。

第十六条未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。

17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,

甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他法律责任。

七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同相应变更相关内容。

第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更合同相关内容。

20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的,双方应另行订立合同,本合同自然终止。

第二十一条经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。

第二十二条乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;

1.试用期内考核不合格;

2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;

3.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

4.被依法追究刑事责任的。

第二十三条有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但应在三十日前以书面形式通知乙方:

1、乙方患病或非固工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事甲方另外安排的工作的

2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。

第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难,经向全体员工说明情况,听取员工代表或工会意见,并向劳动行政管理部门报告后,可以解除本合同。

如依本条第一款解除合同后,甲方在六个月内再录用人员的,应优先录用乙方。

24.乙方有以下列情形之一,甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同:

1、患病或非固工负伤,在规定的医疗期内的;

2、职工在孕期、产期、哺乳期的;

3、法律、行政法规规定的其他情形。

第二十五条乙方解除合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。

第二十六条有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除合同:

1、在试用期内甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

2、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。

第二十七条本合同期限届满,合同即行终止。当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的,双方经协商同意,可以续订劳动合同。

八、经济补偿与赔偿

第二十八条本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿,按法律、法规和有关规定执行。

九、劳动争议处理

29、因履行本合同所发生的劳动争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成,合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

十、其他

第三十条甲方所制订的《四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。

第三十一条甲乙双方其他约定:

32.本合同未尽事宜,或与今后国家、四川省有关规定相悖的,按有关规定执行。

33.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字、盖章生效。

甲方:

乙方:

法定代表人或委托代理人:

年月日

个人劳务合同10甲方:(项目经理部)

乙方:(施工人员)

乙方在甲方所管辖的项目部内进行施工,为明确双方权利义务,经甲乙双方协商一致,特制定本合同,望甲乙双方遵照执行。

第一条工程名称:

第二条工程地点:

第三条工资标准:

第四条工资结算:

一。质量管理

甲方对乙方提供质量要求和技术交底,乙方必须严格按照规范施工,精心操作,以确保工程质量。绝对服从工地质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时,必须达到所订标准。

二。安全生产

甲方负责向乙方提供必要的劳动保护用品和劳动设施,为乙方做好安全技术交底和岗前安全教育。乙方必须严格遵守安全操作规范。服从工地安全员的管理,杜绝违章作业,杜绝发生各类安全事故。乙方应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全隐患,严禁在存有安全隐患的区域内作业。如乙方违反安全制度,则必须接受安全员对违反者的经济处罚,如乙方人员因违章作业造成事故,一切责任由乙方负责。

三。生活管理

甲方为乙方提供热水,并提供必要的生活便利。乙方要讲究卫生,遵守甲方制定的卫生管理制度。

四。现场管理

乙方应严格遵守现场各项管理制度,遵纪守法、安全生产、爱护财物,严禁偷拿工地用料,如有违反制度的行为,甲方有权采取必要的严惩措施,乙方应承担法律责任,并赔偿经济损失。

五。文明施工

1、乙方除保质保量完成本职工程外,还必须做到文明施工。对工作区域做到工完料净场地清、整洁、卫生。严禁将施工用材料到处乱放。

2、乙方必须保证其材料堆放地的材料堆放整齐、有序。

3、工地上严禁酗酒、打架闹事等不良行为。

六。违约责任

合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如按民法典规定乙方不经甲方同意,单方解除合同,应赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失;如按合同规定,甲方中途解除合同,则赔偿乙方的损失。

七。本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。

甲方:项目经理部代表:

乙方:

年月日

劳动合同补充合同 篇5

甲方:(简称甲方)_________

乙方:(简称乙方)_________

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动民法典》和国家、广东省有关规定,遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的原则,订立此协议,作为劳动合同(合同编号:)的补充条款以其共同遵守,并确认为解决双方争议时的依据:

一、协议前提:

1。乙方愿意成为甲方员工,将其智慧贡献给甲方事业,受雇于甲方不违反其任何约定或法定义务,并具备完全民事行为能力,能够订立本合同。

2。甲方已告知乙方工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、规章制度以及乙方要求了解的其他情况。

3。乙方知晓其工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、规章制度、录用条件、岗位要求以及其他相关的情况。

4。乙方保证其向甲方提供的与应聘有关的材料信息的真实性、合法性,并保证其执照、证件或资格在受雇期间的维持。

二、工作内容及工作地点:

甲方因工作需要,在合法的前提下有权对乙方工作岗位和工作地点,进行适当调整,乙方应当服从。

1。甲方根据工作需要,可以临时(期限不超过3个月)调整乙方的工作岗位,乙方应当服从,双方无需重新签订新的劳动合同。

2。甲方根据乙方的工作业绩等各方面的能力和表现,经考核乙方不胜任原工作岗位的,甲方可以调整乙方的工作岗位,乙方应当服从,否则,甲方可根据《劳动民法典》及甲方规章制度依法视乙方为旷工,直至解除劳动合同。调整工作岗位后,工资待遇亦根据岗位实际作相应调整。

三、工作时间

双方约定实行计时工作制的,如甲方根据工作需要要求乙方加班的,甲方将安排乙方补休或按国家规定支付加班费用;乙方自行加班的,根据甲方管理制度和具体工作安排,乙方属完成正常工作任务,甲方不再作加班处理。

四、教育培训:

甲方有为乙方提供学习条件的义务,负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育;乙方有义务参加甲方提供的各项培训,以提升自身素养与职业技能/乙方自愿参加甲方提供的培训,正常工作时间外安排的培训不计入加班时间。

五、规章制度:

1。乙方应遵守甲方制定的合理规章制度(见《员工手册》);遵守职业道德;履行所从事职位的职责;服从甲方的工作安排;遵守工作规范;爱护财产;参加甲方组织的培训,提高职业技能。

2。乙方应自觉遵守劳动法律法规和公司的各项规章制度,服从甲方管理,如有违反,甲方有权依据本公司规章制度的规定对乙方作出相应处罚(包括罚款、警告、记小过、记大过、降级、撤职),直至解除劳动合同。

3。乙方因故意或重大过失,给甲方造成损失的,甲方有权依法向乙方要求赔偿。

4。乙方在劳动合同解除(含试用期解除)或终止后三日内,应当按照诚实信用原则及甲方规定和合同约定办理工作交接手续。

5。乙方未按照本协议约定或公司规定履行交接义务的,或者拒不办理工作交接手续、不辞而别造成甲方经济损失的,乙方应当承担赔偿责任,甲方有权从乙方工资、补偿中予以扣除,工资、补偿尚不足以弥补损失的,乙方仍需赔偿损失。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

日期:_________日期:_________

劳动合同补充合同 篇6

补充协议

甲方:__________ ____________,____族,______年____月____日生,身份证号码:__________ ____________________,住址:____________________________________,联系方式:_________________________。

乙方:__________ ____________,____族,______年____月____日生,身份证号码:_______________________________,住址:____________________________________,联系方式:_________________________。

甲乙双方于______年____月____日签订赔偿协议,约定由乙方向甲方支付人民币30万(大写:__________叁拾万圆整)的赔偿金。现对上述事宜作出如下补充约定:__________

一、赔偿款支付

1、双方协商一致,乙方于______年____月____日以现金的形式向甲方支付的人民币30万(大写:__________叁拾万圆整)赔偿款。

2、甲方确认,于______年____月____日收到乙方人民币30万(大写:__________叁拾万圆整)现金赔偿款。

二、违约责任

1、甲方收到赔偿款后,自协议签订之日起:__________不再对乙方进行骚扰、威胁、不得向任何第三方泄露乙方的个人隐私及个人信息(包括但不限于:__________乙方的电话号码、住址、姓名、社交信息等),不得有故意损害乙方名誉的行为,不以任何理由扰乱乙方正常的工作和生活。

2、如甲方违反上述的约定,泄露乙方个人信息或者扰乱乙方的.正常工作与生活,乙方有权要求甲方退还30万赔偿款,并要求甲方向乙方支付人民币_______元(大写:_____________________)的违约金,若甲方造成乙方名誉受损的,乙方有权要求甲方承担相应的损害赔偿责任。

三、其他

1、双方承诺对该协议书的字、词、义非常清楚,并愿意完全履行本协议,不存在受到胁迫、欺诈、误解等情形。

2、本协议一式贰份,双方各执壹份,均具同等法律效力,在双方签字后立即生效。

甲方(签字、捺印):_________________乙方(签字、捺印):_________________

日期:_______________年_____月_____日_____日期:_______________年_____月_____日

签署地点:_________________签署地点:__________ _______

劳动合同补充合同 篇7

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动民法典》及相关规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款,以明确双方当事人的权利和义务,并共同遵守。

1、经甲、乙双方协商一致,乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现,调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。乙方如不同意的,甲乙双方签订的劳动合同自然终止,双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元,基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。基本工资之上的报酬,为岗位及综合能力所体现的回报,一岗一定,不作为其它保险福利的依据),试用期工资为元,上述工资均为税前工资。

3、保密义务:甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度(包括工作规范、业务流程等)、客户信息等经营信息,以及甲方注有“保密”的资讯等,均属甲方商业秘密,未经甲方同意,不得泄露他人及本公司无关人员。

4、双方约定的其他事项

4.1乙方接受甲方出资引进、培训或者提供其他特殊待遇,甲、乙双方签订专项培训协议约定各自的权利和义务,该协议作为劳动合同的补充。

4.2劳动合同生效后,乙方未按甲方规定的时间提供办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的,甲方可视作不符合录用条件解除本合同或视作乙方主动放弃其应享有的保险福利待遇。

4.3劳动合同期间,甲方发现乙方提供了得以受聘于甲方的虚假资料,可以立即解除本合同。

5、其他:本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时,以国家法律、法规为准。

甲方盖章:乙方签字:

年月日 年月日

劳动合同补充合同 篇8

甲方(用工方):

乙方(劳动者):

甲方与乙方签订了劳动合同,现就劳动合同未涉及的相关问题签订如下补充协议:

一、乙方在职期间,甲方为其购买商业保险一份,标准按每月不超出1000元执行,超出部分由乙方承担;

二、乙方在职期间,甲方将为其提供每年一次的旅行津贴2100元,此津贴由甲方于每年12月10日前支付给乙方;

三、乙方必须严格遵守公司的规章制度,乙方已领取公司《员工手册》,并知晓其内容,在工作之外的个人原因造成的一切事故,一切的责任及赔偿由乙方自行承担,甲方概不负责;

四、乙方工作时间外出办事需明确告知甲方;请病、事假需即刻报告甲方并提交书面申请,病假需出具医院证明;

五、在合同期内,甲方承担乙方往返家乡至中国的机票费用每年一次,并协助乙方获得工作签证;

六、甲方为乙方提供通讯费(含上网费),每月不超过250元;

七、甲方允许乙方按照国外传统的圣诞节休假,即每年的12月23日起至次年的1月2日,此休假期间,甲方将正常支付乙方的工资,如需乙方配合短期内完成的工作,乙方须积极配合完成;

八、乙方允许甲方使用其姓名及头像用于杂志、宣传册或传单上以及电视等媒体的商业广告宣传。

九、乙方受聘于甲方从事品牌管理工作,乙方不得再为其他企业兼职,更不得将甲方的各项资料对外泄露,否则,愿向甲方支付违约金一万元,若违约金不足赔偿甲方的损失,甲方有权向乙方继续追偿;

十、甲方集团公司及甲方颁布的管理制度是劳动合同的组成部份,乙方愿意遵守,若有违反按公司管理制度处理。若规章制度与劳动合同及本补充协议存在冲突,以劳动合同及本补充协议为准;

十一、本协议由甲乙双方代表签字、加盖单位公章生效,各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳动合同补充合同 篇9

中海海员对外技术服务有限公司(甲方)与受聘船员____(乙方)就甲方派遣乙方到_____公司______轮任_____职工作事宜,双方自愿签劳务合同如下:

第一条、双方义务

1、甲方义务

a、负责与船东签订劳务外派协议,负责向乙方解释本外派合同,说明工作性质和内容。维护乙方在外派期间的合法权益。

b 负责办理派遣乙方赴外轮工作的有关出国手续。负责办理乙方的外籍证件。办证费用根据甲方与船东或其管理者签订的合同约定执行。

c 对乙方有绝对领导权,有责任监督乙方在派出期间的行为。

2、已访义务

a 身体健康,具有符合甲方要求的合格的远洋船员资格。

b 绝对服从甲方领导,同意并服从甲方与船东或其管理者签订的劳务外派协议,同意并承诺严格履行本合同的各项规定。

c 遵守所服务的船舶所有者或其管理者的规章制度,服从上级船员的指挥。遵守国际法规,为个人行为负责。

d必须具备海员证、护照、船员服务簿、船员专业训练合格证书、适任证书(高级船员)等有关证件。所有证件应当符合中国海事局对船员的要求。负责提供甲方所需的其他证明材料及办证用照片(自费)等。

第二条、合同期限及合同的履行

1、本合同期限为___个月(在船期间)。合同起止日期按甲方与船东或其管理者签订的协议执行。合同期内乙方不得擅自离船终止服务。

2、乙方在合同期内因任何个人原因请求辞职均视为违约,由此产生的下船交通费用由乙方自负,同时扣发全部合同奖金。

3、乙方如遇配偶或直系尊亲病危或举丧之事,要在征得甲方同意后,方可提前离船。下船的交通及食宿费用甲、乙双方各负责一半。

a本合同届满时,如船舶在航行中或停靠不方便之港口,则合同自动延续到船舶到达船员可以离船之港口。合同届满时如船舶在远离中国之港口,且几个月后才能抵达远东港口,乙方有义务继续履行合同直至船舶回到远东地区方便下船之港口。

b 乙方因工伤、病,且有医生证明或由于船舶原因及不可抗拒原因造成乙方不能继续在船工作的,从下船之日起,合同自行终止。

c 本合同期内,根据船东安排调遣乙方到其它船舶工作,乙方应服从安排,本合同继续履行。

d 乙方在船上工作时间为 8小时/天,每周七天。因船上工作需要加班时,除非得到船长的批准,乙方不得以任何理由拒绝(大副、大管轮每天上午安排、带领、监督本部船员工作)。

第三条、乙方待遇

1、在合同期内实行国外工资制,外币工资标准按本合同本条第二款的标准执行。

2、乙方在合同期内的工资标准(以美元计算):a=b+c

a 合同工资总额:_ usd____(美元____元整) /月

b合同奖金:___usd____(美元____元整) /月。

c实际每月留船薪:usd____(美元____ 元整) /月

3、乙方的合同奖金,在合同履行期间,暂由甲方保管,待乙方完成合同后,由甲方代船东或其管理者一并发还(不计利息)。如乙方违约,则根据合同规定,酌情扣发部分或全部合同奖金。

4、乙方因正常履行合同上、下船的交通及食宿费用(指接到甲方通知从实际居住地至集结地和返回中国下船港至实际居住地),按甲方规定的标准由甲方负担。

4、甲方与乙方为劳务关系。合同期内乙方在国内的其他福利待遇及其家属生活问题与甲方无关。

第四条、违约条款

1、乙方在合同期内因违反船东或甲方的规定或国家外事纪律,发生酗酒闹事、打架斗殴、玩忽职守、消极怠工、无理取闹、不服从指挥以及工作不称职等原因而被遣返,甲方有权扣除乙方部分或全部合同奖金。同时有权向乙方追偿由此给甲方造成的其它经济损失。

2、乙方因违反船舶停靠地法律、法规而被刑事处罚或罚款时,刑事责任乙方自行承担,罚款由乙方自负。甲方有权扣除乙方的全部合同奖金并向乙方追偿由此给甲方造成的经济损失。

3、乙方承诺完全同意本合同规定的薪酬标准,并承诺在合同期内不向任何组织就船员薪酬问题提出要求,不接受任何组织或在其影响下由船东或管理者支付的额外报酬。对于在国际组织强行要求下船东或管理者支付的合同工资以外的报酬,乙方有义务全额将此报酬返还船东或管理者。违反本规定者,甲方有权以此数额为标准从乙方合同奖金中扣除,同时保留向乙方追偿因此而产生的其他经济损失的权利。

第五条、劳动保护与保险

1、乙方在合同期内享有与船上其他船员同等的劳动保护权利。甲方按船东规定发给乙方工作服或工作服费用。

2、甲方保证船东或其管理者为乙方办理合同期间的人身意外保险。乙方在合同期内因工伤、亡,甲方负责向船东或其管理者索要保险公司按规定赔付的保险金,并全部交付乙方或乙方的法定继承人(或指定受益人)。乙方在合同期内因工伤、病住院,医疗费用由船东或其管理者支付。甲方负责督促船东或其管理者按合同规定执行。

3、甲方不得挪用支付给船员的因工伤、亡赔偿金;乙方也不得向甲方索要超出船东或其管理者赔付标准以外的补偿。

4、乙方在船期间,由于潜在的疾病突发或乙方有意隐瞒的旧病复发,其在船期间的治疗费按甲方与船东或其管理者签订的合同规定办理,甲方不再负责其再次发作后的治疗费用。

5、乙方在上船前及合同终止后发生的疾病及意外人身伤害与甲方无关。

6、乙方在合同期内罹患、发现的下列疾病,医疗费用由乙方自负:

各种性病;镶牙;乙方在未上船前已经患有的各种慢性疾病,

第六条、双方商定补充条款

第七条、其它

1、本合同于_____年___月__ 日在____ 签订,共两份,甲、乙双方各一份,具有同等效力。

2、本合同解释权在甲方。_

3、甲乙双方发生纠纷,应协商解决。协商不成,可提交中国海事仲裁委员会仲裁。该仲裁为终局仲裁。

甲方:中海海员对外技术服务有限公司____________________ 乙方:

劳动合同补充合同 篇10

2022劳动合同补充协议标准范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。劳动合同补充协议标准范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022劳动合同补充协议标准范本正文内容

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动民法典》及相关规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款,以明确双方当事人的权利和义务,并共同遵守。

1、经甲、乙双方协商一致,乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现,调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。乙方如不同意的,甲乙双方签订的劳动合同自然终止,双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

2、甲方与乙方协商一致后,确定乙方和合同有效期由原来的延长至。

3、保密义务:甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度(包括工作规范、业务流程等)、客户信息等经营信息,以及甲方注有保密的资讯等,均属甲方商业秘密,未经甲方同意,不得泄露他人及本公司无关人员。

4、双方约定的其他事项

4、1劳动合同生效后,乙方未按甲方规定的时间提供办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的,甲方可视作不符合录用条件解除本合同或视作乙方主动放弃其应享有的保险福利待遇。

4、2劳动合同期间,甲方发现乙方提供了得以受聘于甲方的虚假资料,可以立即解除本合同。

5、其他:本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时,以国家法律、法规为准。

甲方盖章:_________签订日期_________

乙方签字:_________签订日期

[合同]法律顾问服务合同


随着法律知识在广大群众当中的的普及,合同在我们心目中的地位也逐渐加深。人们需要对自己签合同的行为负责,日后也需要对此承担相应的法律责任。经过多次修订栏目小编为您整理了这篇精选的“[合同]法律顾问服务合同”,我可以为您提供一些有用的建议但决定权仍在您自己手中!

甲方(聘任方):

地址:

乙方(受聘方):

地址:

项目,引荐 提供项目贷款,并为该笔贷款提供融资服务事宜,达成如下协议:

1、融资服务内容

1.1甲乙双方协商一致,乙方为甲方项目提供融资服务,推荐资金方与甲方开展合作,并促使甲方顺利完成项目融资。

1.2协助甲方与相关机构进行谈判;

1.3协助甲方设计和实施融资方案;

1.4为甲方融资相关事宜提供咨询建议;

1.5乙方为甲方提供融资资金总额为 2 亿元,资金约定使用期限 1 年,(以实际融资额度和资金约定使用期限为准)并使得甲方融资年综合成本不超过 18 %(包括但不限于资金方收益、乙方融资服务费及其他中间机构费用)。

2、甲方的权利和义务

2.1有权要求乙方按照本合同规定的要求来完成融资顾问工作。

2.2应向乙方及时如实地提供乙方从事融资顾问工作所必须的相关资料,并对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责;相关资料包括但不限于融资项目情况等。

2.3应按照本合同的约定向乙方及时支付融资服务费用。

2.4按照当期融资要求提供乙方所需相关文件。

3、乙方的权利和义务

3.1在甲方与乙方推荐的资金方融资成功,甲方收到资金之后,乙方有甲、乙双方经友好协商,就乙方作为甲方融资的.特聘顾问,为甲方旗下权按照本协议约定收取融资服务费用。

3.2乙方有权要求甲方提供从事融资服务的工作便利。

3.3对甲方提供的保密资料负有保密义务。

4、融资服务费用及支付方式

4.1如乙方促成有出资意向的出资方与甲方签署融资合同,甲方应向乙方支付融资服务费,融资服务费为实际融资额的 %。

4.2融资服务费的具体支付方式:乙方促成有出资意向的出资方与甲方签署融资合同,该出资方资金到位后,甲方则在到达甲方指定帐户后三个工作日内,甲方按实际到帐总额的 %向乙方支付融资服务费;如融资资金分批到达甲方指定账户的,甲方按资金实际到账日,三个工作日内分别向乙方支付实际到账资金 %融资服务费。

4.3 乙方收取融资服务费指定帐户:

户 名:

账 号: (如有账户更改,乙方会以书面形式通知甲方)。

4.4 乙方收到款后,乙方应于五个工作日内向甲方开具符合财务规定的正规合法发票。

5、合同的变更与解除

5.1 如在本协议生效后4个月内,乙方未能促成融资资金到达甲方指定账户的,则本协议自动终止,且甲方不向乙方支付任何费用。

6、保密义务

6.1乙方承诺,乙方对其人员获悉的关于甲方的保密资料承担保密义务。

6.2保密义务不因本合同终止、解除或无效而终止。

7、违约责任

7.1如乙方推荐的资金方要求提供抵押担保的,则乙方需保证在抵押人办理完毕抵押物抵押手续后4个月内促成相应融资资金全部到达甲方指定账户;否则甲方有权调整或相应解除抵押物。

7.2甲方逾期支付顾问费用,每逾期一日,应按应付金额的千分之三向乙方支付逾期违约金。

2 开户银行:

8、法律适用和争议解决

对由于本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方应尽最大努力通过友好协商解决;如协商不成,双方应向甲方所在地法院诉讼解决。

9、附则

9.1本合同经双方法定代表人或代理人签字并加盖单位公章后生效。

9.2 本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

签约日期:

劳动合同须知合集


需要用到合同的情况也变得越来越多。双方当事人合同的签订,对合同的履行有着积极的促进作用,有效合同怎么写?经过筛选织文鸭发现“劳动合同须知”是值得一看的文章之一,想了解更多请查看我们的网站!

劳动合同须知 篇1

劳动合同签订须知

第一,单独的试用期合同是无效的。

根据《劳动部关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》的规定:“劳动者被用人单位录用后,双方可以在劳动合同中约定试用期,试用期应包括在劳动合同期限内。”

这就是说,试用期不是劳动合同中的法定条款,可以约定也可以不约定。而如果约定试用期,则只能在劳动合同中约定,劳动合同是试用期存在的前提条件。不允许只签订试用期合同,而不签订劳动合同。这样签订的“试用期合同”是无效的。但“试用期合同”的.无效,并不导致劳动法对劳动者的保护失效。

第二,劳动期限应和劳动合同期限挂钩,最长不得超过六个月。

《劳动法》第二十一条规定:“劳动法合同可以约定试用期。试用期最长不得超过六个月”。

具体来说就是,劳动合同期限在6个月(半年)以下的,试用期不得超过15天;劳动合同期限在六个月到一年的,试用期最长不超过30天;劳动合同期限在一年以上两年以下的,试用期最长不得超过60天;劳动合同期限在两年以上的,试用期不得超过六个月。

第三,资金担保违法,可酌情提供担保人。

用人单位要求新入职员工试用期提供担保,可能有两种形式,一种是以收取保证金(物)的形式,一种是以提供担保人要求其承担担保责任的形式。第一种是我国劳动法明令禁止的;另一种是要求提供担保人来承担连带责任,在我国没有法条作出过明文的允许或禁止,劳动者可以本着自愿的原则提供。

第四,试用期企业须有理由退工,员工可无理由走人。

《劳动法》规定在试用期内,用人单位必须有证据证明劳动者不符合录用条件时,才能辞退。而员工只要“通知”单位就可以解除劳动合同,无须提供任何理由。

劳动关系可能是较长期限的,也可能是短暂的,到底要维系多久,必须通过一定的具体时间表现出来,这就产生了劳动合同的期限。劳动合同如果没有期限,双方当事人享有权利和履行义务处于不确定状态,不利于维护各自的合法权益。

劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件,是实现劳动合同内容的保证。劳动合同是以实现劳动过程为目的,劳动过程是一个相当复杂的过程。劳动合同如果没有期限,这个过程就难以确定,生产或工作任务的完成就无法保证,合同也就失去了存在的真正意义。正因为如此,本法把劳动合同期限作为劳动合同的必备条款之一作出规定。

劳动合同须知 篇2

1、关于你自己:提交的身份材料一定要真实!

因为《劳动合同法》规定,以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的,劳动合同无效,给用人单位造成损害的,有过错的劳动者应当承担赔偿责任。

2、千万不能做的:上交身份证、押金等。

如果这个用人单位要收取你个人身份证件、财物等,那该单位,一很可能是个皮包公司、假公司,你交了证件或财物后,最后人财两空;二很可能是个不懂法律或不愿依法办事,经常会有损害劳动者权益的公司,入了这公司,你也就可能是痛苦的开始。

3、你懂的:试用期不等于白用期。

记住:同一单位与同一劳动者只能约定一次试用期。试用期的长短与劳动合同期限长短有关联,《劳动合同法》规定,劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;一年以上不满三年的,不得超过两个月;三年以上固定期限和无固定期限劳动合同,试用期不得超过六个月。试用期包含在劳动合同期限内,若劳动者的劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。试用期的工资不得低于用人单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。在试用期内,用人单位应当为劳动者缴纳各项社会保险。

4、你得要求:工作地点、工作岗位写详细。

单位安排你在哪个市、县工作,就应在合同中写明哪个市、县。不要写成某省、中国等,以防单位任意调整工作区域,甚至以此迫使劳动者主动辞职,逃避支付经济补偿金的义务。同样,工作岗位是人事主管就写人事主管,是销售经理就写销售经理,是客服人员就写客服人员,不要写成从事管理工作、从事服务岗位等,以防单位任意调整工作岗位。

5、不要怕难为情:工资报酬一定要谈清楚。

劳动报酬是合同中不可或缺的一部分。在签订合同时,你不要不好意思讨价还价,一旦听信单位按规定下发工资就签订了合同,一旦发生劳动争议,在计算你工资基数时,对你那是相当的不利。

6、不得不搞懂:竞业限制门道多。

竞业限制是用人单位对负有保守用人单位商业秘密的劳动者,在劳动合同、知识产权权利归属协议或技术保密协议中约定的竞业限制条款,即劳动者在终止或解除劳动合同后的一定期限内不得在生产同类产品、经营同类业务或有其他竞争关系的用人单位任职,也不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位和劳动者约定,竞业限制的约定不得违反法律法规的规定。竞业限制时间不得超过两年。竞业限制义务是一种约定义务,以用人单位向劳动者支付经济补偿金为要件,否则竞业限制条款对劳动者不发生法律效力。劳动者违反竞业限制约定的,需要按照协议约定向用人单位支付违约金。

7、这个很重要:单位规章制度看看好。

规章制度是用人单位内部的法律法规,是劳动者在劳动过程中必须遵守的行为规范与准则。很多单位会在劳动合同中明确严重违反规章制度的具体情形,根据《劳动合同法》明确规定,劳动者严重违反用人单位规章制度的,用人单位可以解除劳动合同,且无需支付经济补偿金。因此,如果单位提供的合同中约定有劳动者已知悉单位的各项规章制度的,你一定要先了解该制度的具体内容,不可听信单位的口头承诺或答复。

8、你万万不能做的:签空白合同。

用人单位迫使你在空白劳动合同上签字,你为了那份工作,也就签了?那纠纷发生后,你就很难举证证明自己对合同内容不知或不认可。

9、多个心眼:劳动关系证据主动收。

如果用人单位没有在一个月内与你签订劳动合同的,依法应当向劳动者每月支付二倍的工资。无论你是向劳动监察部门举报还是向劳动争议仲裁委员会提起仲裁,都需要提供证据证明与用人单位存在劳动关系。那么你可以提供工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;用人单位向你发放的工作证、服务证等能够证明身份的证件;你填写的用人单位招工招聘登记表、报名表等招用记录;考勤记录;其他劳动者的证言等来证明双方劳动关系的存在。(现在手机很智能,随手拍)

10、学点法律:会辨别无效合同。

根据《劳动合同法》第二十六条规定,以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下签订劳动合同的,劳动合同无效。用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的,劳动合同无效。违反法律、行政法规强制性规定的,比如关于劳动保护的规定,工作时间的规定,劳动者基本权利的规定,对妇女特殊保护的规定等,劳动合同无效。

劳动合同须知 篇3

甲方,_____________

地址,__________________邮码,_________________电话,_________________

法定代表人或委托代表人,_____________职务,________________

乙方,_____________

性别,_____________年龄,________________

居民身份证号码,_____________

__________年__________月__________日

根据中华人民共和国劳动法,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条本合同为_____________期合同。

本合同生效日期__________年__________月__________日,其中试用期_____________

本合同_____________终止。

二、工作内容

第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任_____________岗位(工种)工作。

第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件

执行定时工作制的,甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时,平均每周不超过40小时。甲方保证乙方每周至少休息一日,甲方由于工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过1小时,因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时。

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

劳动合同须知 篇4

劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。有助于促进劳动力资源合理配置的重要手段,避免或减少劳动争议和纠纷。劳动者在签订劳动合同时为保护自己的合法权益,应注意到以下问题:

方法/步骤

注册有效期,确保明确用人单位的合法性,否则,您所签订的劳动合同书会是一份无效合同。

合法的书面合同。

3试用期内也应当签订劳动合同书。劳动者在单位工作起一个月内用人单位就应与劳动者签订劳动合同,不管是否含有试用期期。一些单位在试用期内往往不会与劳动者签订劳动合同。为保护劳动者的合法权益,避免用人单位发生试用期满找借口辞退员工的不负责任的现象,应学会用劳动合同的法律武器约束用人单位。

翔实。劳动者在签订劳动合同是应仔细查看劳动合同中的内容是否正确,并要注意劳动合同中是否包含有劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、社会保险和福利、劳动纪律、劳动合同终止的.条件、违反劳动合同的责任的内容

5为保护劳动者自身的合法权益,在发生劳动争议时,应向劳动关系所在地劳动仲裁委员会提起劳动仲裁申请。劳动仲裁裁决不服的,应在收到劳动仲裁裁决之日15日内,向人民法院起诉。在仲裁和起诉的过程中,劳动合同是一个重要证据。

劳动合同须知 篇5

劳动合同是劳动关系的法律基础,它是用以保障劳动者权益、规范用人单位行为的法律文书。在签订劳动合同时,有一些注意事项需要特别注意。本篇文章将就此为大家详细解析劳动合同须知。

1、签约细节

在签署劳动合同前,请务必仔细审阅合同内容,确保书面协议的权利和义务与在面谈时达成的共识一致。特别是针对约定的职位、职责、薪资、工作时间、工作地点、社会保险、福利等重要条款一定要慎重。如果员工对合同条款有任何疑问或不理解的地方,应该及时向用人单位进行询问,以确保自己的利益不受损害。

2、劳动者基本权益

在签订劳动合同时,应注意确保自己的基本权益得到充分保障。根据相关法律法规,劳动者的基本权益包括:工资待遇、工作时间、安全保障、合理休息、劳动保护、社会保险等。此外,员工还需要注意社会福利保障问题,了解公司对员工福利的具体安排,例如年假、旅游、健身、培训等方面的福利待遇。

3、劳动关系与违约

在签署劳动合同时,劳动者需要认真理解劳动关系的意义与违约的后果。无论是员工还是用人单位都应该严格遵守劳动合同的约定,一旦发现对方出现不当行为应该及时采取措施,避免损失的发生。如果遇到违反劳动合同的情况,可以通过构建快速、公正和低成本的解决争议渠道来处理。

4、责任划分

签署劳动合同时,要充分了解劳动关系下的责任划分,包括用人单位和员工各自应承担的责任。职业安全卫生、劳动保护、社会保障等方面的责任划分是非常重要的,因此要避免在这些方面出现责任侵犯等问题。

5、合法性

在签署劳动合同时,要注意获得法律的批准和授权,避免任何非法行为。要确保劳动合同具有法律效力,并遵守现行的劳动法律法规、政策和劳动标准等规范。

总之,签署劳动合同时,员工需要认真阅读并理解合同内容,并充分保护自己的合法权益,注重责任划分和违约的后果,而用人单位则要遵守相应法规并为员工提供合法、规范、安全、健康的工作环境。通过公平、平等、和睦的劳动关系,实现企业和员工共同发展与进步。

劳动合同须知 篇6

劳动合同的定义和重要性

劳动合同是员工和雇主之间签署的协议,约定了雇佣期限、工资、福利、职位、工作内容、劳动保护等内容。合同签约是劳动关系的形成过程,是保障双方权益、规范用工关系的法律手段。劳动合同的签署具有重要意义,未签订劳动合同的员工容易面临工资拖欠、职位调整、加班强制等问题,而未签署劳动合同的雇主存在用工风险、法律责任等风险。

劳动合同签约须知

1. 理解合同内容。员工在签署合同前要认真阅读合同条款,了解合同约定的工作内容、工资福利、职位等情况,如有疑问应及时沟通,避免合同约定存在歧义。

2. 注意合同期限。合同期限为最短的用工期限,员工应与雇主协商确定期限,按照合同约定履行职责。合同到期后,员工可以选择续签或离职。

3. 学习劳动法律法规。员工应了解《劳动法》和劳动合同相关的法律法规,自觉维护自己的权益,如发现用工环境不安全、工资拖欠等情况,及时向有关部门投诉,维护劳动权益。

4. 遵守合同约定。员工在签署合同后,应按照合同的约定履行职责,认真工作,不得私自离职或违背合同条款,同时也要求雇主按照合同约定支付工资、安排工作、保障劳动权益等。

5. 保护个人隐私。员工与雇主签署劳动合同时,要保护自己的个人隐私,如姓名、联系方式、银行账号等,不要将这些信息泄漏给其他人或非法机构。

劳动合同签约时需注意的权益保障

在劳动合同签约过程中,员工需要注意的权益保障主要有以下四个方面:

1. 工作内容:员工应理清工作职责和分工,并合理安排时间及岗位职责。

2. 薪酬待遇:员工应合法、公正地计算工资,包括基本工资、津贴、奖金、福利等,确保自己的薪酬待遇合理。

3. 工作条件:雇主应提供安全适宜的工作环境,如有危险因素,应提供必要的安全防护措施。

4. 社会保险:雇主应依法购买五险一金,保障员工的基本保险和福利待遇。

如何避免劳动合同纠纷

在劳动合同签约过程中,为避免可能出现的纠纷,建议员工和雇主应该遵守以下原则:

1. 诚信合作:员工和雇主应互相信任,合作期间要讲信用,不得欺骗、违法或损害对方合法利益。

2. 协商解决:有任何争议都应尽量通过协商解决,不得采取暴力、诋毁、抵制等不负责任的行为。

3. 签署合同:确保合同内容具体、明确,不留歧义,从而避免后期出现问题。

4. 自我保护:员工和雇主都需要学会保护自己的权益,要熟悉劳动法律法规和法律常识,提升自我保护意识。

5. 就业服务:员工可以选择前往劳动保障监察机构、工会等有关部门求助,获得合法的服务和援助,避免不必要的纠纷和损失。

结论

劳动合同是规范劳动关系的重要法律手段,员工和雇主在签署合同前应该了解合同签约的基本知识和应注意的问题。在签署合同过程中,要重视保护自己的权益、理解合同内容、维持公正合理的劳动态势,避免纠纷和法律风险,从而实现双方共赢的目的。

劳动合同须知 篇7

劳动合同是劳动者与用人单位之间的一种法律关系约定。它用于规范职工的劳动条件,保障劳动者的权益,维护用人单位的合法权益。因此,在签订劳动合同前,需要注意一些重要事项。

一、合法性和合规性

合同必须符合法律法规和规定。在雇用劳动者的过程中,用人单位需要确保招聘程序的合法性和合规性。这包括招聘过程的透明度和公正性,以及劳动合同的内容、形式、程序等方面是否符合法律规定。

二、劳动合同的种类和期限

劳动合同的种类包括固定期限合同、无固定期限合同和以完成一定工作为期限的合同。用人单位必须明确所签订的劳动合同的种类和期限,遵守法律规定,不得擅自改变合同类型和期限。同时,用人单位应该在签订劳动合同时先与劳动者协商达成一致。

三、工作内容、薪酬和福利等条款

劳动合同的核心是工作内容和劳动报酬。用人单位应该在合同中准确明确劳动者的工作内容、规定劳动时间、报酬、社会保险等方面的条款,并根据劳动者的工作性质和相应法律法规制定合适的薪酬和福利政策。

四、违约责任

在劳动关系期间,如果一方违约,另一方可以根据合同约定或者法律规定追责。因此,用人单位应该在合同中规定相应条款,明确违规的处罚和赔偿条款。

五、劳动合同的签订和执行

一方面用人单位必须按照劳动法律法规规定,签订完整、规范的劳动合同,另一方面,劳动者必须认真阅读劳动合同内容,合法签署并严格执行。

六、漏洞和问题应及时解决

在劳动合同的签订和执行过程中,难免存在一些漏洞和问题。用人单位和劳动者应该充分信任、沟通和协商,及时解决所遇到的问题和难点。

结语

在员工招聘和经营管理中,劳动合同是一份具有法律效力的重要文件,应该严格遵照法律法规的规定,明确合同的类型、条款和期限,制定合理的报酬和福利政策,建立完善的违约责任机制,并加强合同管理,及时解决问题和纠纷,维护用人单位和劳动者的合法权益。

劳动合同须知 篇8

劳动合同是劳动者与用人单位之间的一份法律文书,约定双方之间的权利与义务。此篇文章将从以下几个方面详细介绍劳动合同的订立须知。

一、劳动合同的类别

在具体签订劳动合同时,应明确劳动合同的类别。按照法律规定,劳动合同分为固定期限合同、无固定期限合同、包括以完成一定工作任务为期限的合同和以用人单位正在进行的一项具体工作为期限的合同。雇主应根据实际工作需要,选择和劳动者签订合适的劳动合同类别。

二、签订劳动合同的时机

合同签订是劳动关系建立的重要环节,应当在劳动关系实际开始前完成,一般情况下应该在入职前签订。如果劳动者先行执行工作,再签订劳动合同,容易引发法律纠纷。当然,有的行业特殊,如招聘大学生村官或社区工作者,应在劳动者正式上岗后才签订劳动合同。

三、劳动合同的格式

劳动合同应依照国家规定的格式,格式中必须包括劳动合同的标准条款。同时,根据用人单位的实际情况,在标准条款基础上可适应性地增加特别约定。但要注意的是,特别约定不能与基本劳动标准相冲突,例如,在特别约定中规定的工资标准低于法律规定的最低工资标准,那么这个条款就是无效的。

四、注意事项

1. 劳动者必须是能够独立行为的自然人,并有合法的身份证件。

2. 承诺用人单位提供的工作确实存在。

3. 注意明确劳动关系的周期,合同期限和劳动报酬。

4. 保证用人单位不得拖欠劳动者的劳动报酬和社会保险费。

5. 确保用人单位不得以解除劳动合同为名,擅自辞退、辞退不当或侵犯劳动者的劳动权益。

6. 合同信息应当真实、完整、准确,合同中的各项条款应当符合法律、行政法规的规定。

总的来说,合法签订劳动合同是维护劳动者利益、建立和谐劳动关系的关键环节之一。用人单位应当依法订立劳动合同,维护劳动者的合法权益和用人单位的合法权益。劳动者应当认真阅读、理解、掌握劳动合同条款,依法签订劳动合同,共同建设和谐稳定的劳动关系。

城市供气合同集锦


一份完整有效的合同怎么才能写好?在人民愈发重视法律的如今,在意见不相符的时候,制定合同可以派上大用处,按照您的需求织文鸭为您整理了一篇题为“城市供气合同”的文章,希望这些将资讯可以为您提供更好的前瞻性思维!

城市供气合同【篇1】

城市供气合同是城市化发展过程中重要的法律合同,它规定了城市燃气公司与相关用户之间的权利、义务、责任等方面的条款。在城市管控体系中,城市供气合同的重要性不言而喻,一方面合规合约能够平衡双方的利益,另一方面也是确保城市供气安全和服务质量的基石。因此,本文从城市供气合同的定义、合同内容要素、合同履行等方面进行探讨。

一、城市供气合同的概念

城市供气合同指城市燃气公司与城市内符合条件的用户,根据双方自愿,签订关于燃气供应、计量、收费及服务等方面的合同。城市供气合同是燃气公司与用户之间的法律约束关系,具有两个层面的重要意义。首先,它能够规范双方的行为方式,明确双方的权利义务。其次,它对燃气公司的管理、服务及责任承担起到有效的约束作用。

二、城市供气合同的内容要素

一份完整的城市供气合同,应当包含以下要素:

1、燃气的供应范围和条件,包括供气区域、供气时段、供气方式、气质要求等;

2、用气计量的规定,包括燃气表的类型安装、维护管理、使用和计量方法等;

3、燃气费用的支付方式和标准,包括燃气费计算方式和结算周期、计费标准、支付方式等;

4、燃气服务的质量和要求,包括服务内容、服务标准、服务范围等;

5、燃气和安全的保障和责任,包括燃气用气安全保障措施、燃气泄漏应急处理、燃气感知器安装等;

6、合同的变更和解除,包括变更和解除的协议方式、通知时间等。

三、城市供气合同的履行

城市供气合同的履行是双方责任,不得一方单方面改变合同内容或者毁约。对于用户而言,应当遵守燃气用气规定,确保用气安全,定期维护和检测燃气表以及使用设施,保证燃气的正常使用。对于燃气公司而言,应该保证供气稳定,服务质量良好,维护燃气设备和设施的良好状态。同时,燃气公司也应该充分保障用户的利益,及时解决用户提出的服务问题和燃气交费纠纷等。

在城市供气合同履行过程中,如出现合同纠纷或者燃气服务安全事故,双方应当及时协商解决,避免由此产生的不良后果和社会负面影响。

结论

城市供气合同不仅是城市燃气公司的重要合同,也是城市化发展过程中不可或缺的一部分。城市供气合同能够保障用户合法权益,维护燃气供应的稳定,促进城市管理体系健康发展。因此,燃气公司和燃气用户双方应当认真遵守合同约定,共同维护城市燃气安全和服务质量。

城市供气合同【篇2】

城市供气合同

随着社会的不断发展,城市化进程不断加快,城市供气工作也越来越重要。城市供气合同作为保障城市供气工作稳定顺利运转的重要法律文件,对于城市供气工作的管理和规范具有非常重要的作用。下面就城市供气合同相关主题进行探讨。

一、城市供气合同的概念

城市供气合同是城市燃气公司和居民或工业企业之间达成的、规范双方权利和义务、保障双方权益的书面合同。城市供气合同内容包括燃气的质量、价格、使用方式、结算方式、维护等内容。城市供气合同是城市供气工作的重要组成部分,对于维护供气公平、合法、可靠、高效的原则具有重要作用。

二、城市供气合同的主要内容

1. 燃气质量:这是城市供气合同中最重要的内容。城市燃气公司应保证供气的燃气符合国家相关标准,保证燃气的安全性、稳定性、经济性、环保性等方面。另外,供气合同还需要说明供气质量监测的具体措施,以确保燃气质量的稳定性和合法性。

2. 价格:城市供气合同价格应在国家规定范围内,并且应该明确说明燃气价格的计算方式、结算方式、周期等,以便居民或工业企业清晰有效地了解燃气费用。此外,城市燃气公司应定期公开燃气价格,保障供气价格的透明性。

3. 使用方式:城市供气合同应明确双方在燃气使用方式上的约定,包括使用量、使用期限等。城市燃气公司要做好燃气的供应工作,使得用户可以正常、安全、高效地使用燃气。同时,用户应按照合同约定的方式使用燃气,如不得私接气管、改变燃气使用方式等。

4. 结算方式:城市供气合同应明确燃气费用的结算方式,包括如何计算、如何收取、对燃气费用的逾期付款等做出规定。

5. 维护:城市燃气公司应确保燃气管道的安全性和稳定性,及时维护管道的完整性和功能,保证居民和工业企业用气安全、顺畅。

三、城市供气合同的重要性

城市供气合同是城市供气工作的重要组成部分,它维护了出产生产和社会业务活动的稳定性,对于维护市场秩序、保障公平竞争和促进经济发展有非常重要的作用。

1. 规范燃气企业行为。城市供气合同规定了燃气公司和用户之间的权利和义务,要求燃气公司必须按照国家法规要求和标准供气,不能利用市场垄断地位和经验过剩的优势影响市场价格和服务质量。

2. 保障居民和企业用气安全。城市供气合同要求燃气公司及时维护管道设施,确保气体的稳定供应和质量,防止供气事故的发生,保障居民和企业的用气安全。

3. 保障供气价格的合理性。城市供气合同需要规定燃气价格计算的具体方法和结算方式,保障燃气价格合理性,并提供收费方式的明确,保护消费者权益。

4. 联系城市环保和可持续发展。城市供气合同对城市燃气使用对环境和社会的影响也有规定,鼓励使用清洁、环保的燃气设施,促进城市环境保护和可持续发展。

四、结语

城市供气合同作为城市供气工作的重要组成部分,对于稳定社会秩序,促进经济发展和改善环境质量有着不可忽视的作用。为制定合理、稳定、透明的城市供气合同,需要燃气公司和用户之间的良好合作和沟通。同时,相关部门也需要出台更多完善、有力的配套政策,激励城市燃气公司投入更多资源,保证城市供气工作的稳定和优质。

城市供气合同【篇3】

城市供气合同

随着工业化、城市化的快速推进,城市对天然气的需求量不断增加。然而,如何保障城市天然气的供应,使其能够稳定、安全、高效地运行,以满足市民对天然气的日益增长的需求,这是一个愈发迫切的问题。在这样的背景下,城市供气合同的签订显得尤为重要。

城市供气合同是一种以气源供应、管网建设、配气任务、能源价格及支付方式、合同期限、技术服务等内容为主要条款向双方明确供气约定的合同。城市供气合同不仅可以起到明确双方权利义务的作用,而且可以促进供需双方的合作,实现共赢局面。

在签订城市供气合同时,首先需明确气源供应的来源及气源品质。作为气源供应商的石油天然气公司应确保天然气品质,在管道输送的过程中,天然气不受掺杂和交叉污染,这是保障城市安全供气的基本前提。其次,城市供气合同还应涉及管网建设,包括建设方案、工程项目、工期、验收标准等内容,以确保管网的安全、可靠、高效运行。配气任务在城市供气合同中也起到非常重要的作用,它直接关系到城市的经济发展和市民的生活。因此,在制定配气任务时,必须充分考虑市民的需求、用气量、峰谷差等因素,以满足市民用气的需求。此外,城市供气合同还应涉及能源价格及支付方式等,以保障供需双方的合作和稳定的收益。

城市供气合同的签订是一项长期、复杂的过程,需要双方共同面对的问题和挑战。由于城市天然气的供应量和需求量存在一定的不确定性,因此需要在合同期限内建立相应的管控机制,确保双方合作的落实和监督。同时,技术服务也是城市供气合同必须涉及的内容之一,供应商应通过技术服务、设备维护等方式,确保气源及管网的正常运行。

总的来说,合理、公正、可靠的城市供气合同是保障城市天然气供应的重要手段。双方应本着平等协商、互利共赢的原则,共同协商签订城市供气合同,以确保市民安全用气、城市经济持续发展。

城市供气合同【篇4】

【城市供气合同】

城市供气合同是城市燃气公司与城市居民或企业签订的一种协议,用于规定燃气供应的质量、价格、数量、供应方式等相关事宜。随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高,城市供气合同变得越来越重要。本文将结合实际情况,从城市供气合同的意义、内容以及存在的问题等方面进行分析。

一、城市供气合同的意义

城市供气合同的签订有以下几个意义:

1.保障居民生活安全。城市居民生活离不开燃气,而城市供气合同规定了供气的质量和安全措施,能够保障居民生活的安全。

2.规范燃气市场秩序。城市供气合同规定了燃气供应商和消费者的权利和义务,有利于促进市场竞争,规范市场秩序,增加消费者选择的自由度。

3.促进经济发展。城市供气合同规定了燃气的价格和质量标准,使企业能够从稳定的燃气供应中受益,从而促进城市经济的发展。

二、城市供气合同的内容

城市供气合同应包括以下主要内容:

1.供气对象。合同中应明确供气对象的范围,包括居民和企业等不同类型的消费者。

2.供气数量和质量。合同中应明确供气数量和质量标准,保证消费者得到稳定、安全、优质的燃气供应。

3.供气价格。合同中应明确供气的价格,并制定合理的价格机制,保证供需双方在公平合理的基础上进行交易。

4.供气期限。合同中应明确供气的期限,规定供气周期和指定的供气时间。

5.安全管理。合同中应明确燃气供应商的安全管理措施,包括故障处理、维护保养和紧急应对等方面。

三、存在的问题

虽然城市供气合同在规范燃气市场方面发挥了重要作用,但同时也存在着一些问题:

1.信息不对称。由于燃气供应商信息相对透明,消费者获取燃气服务质量信息的难度较大,供求双方信息不对称。

2.价格波动较大。国际油价的波动和政策变化等因素都会直接影响燃气价格,价格波动较大,难以预测。

3.安全隐患。燃气在使用中存在安全隐患,但目前燃气供应商在安全方面的管理尚不到位,存在一定风险。

四、对策建议

为解决上述问题,我们应采取以下措施:

1.加强消费者权益保护。应建立健全的投诉反馈机制,及时处理燃气服务质量问题,加强消费者权益保护。

2.制定稳定的价格机制。政府应出台稳定的燃气价格机制,通过对燃气价格的管控来减少供需矛盾和价格波动对消费者的影响。

3.加强安全管理。燃气供应商应加强安全管理,落实安全保障措施,从根本上消除安全隐患。

综上所述,城市供气合同的制定和执行对于保障居民和企业的正常生产和生活,促进城市经济发展和加强市场监管都有着重要的意义。在制定城市供气合同时,我们应充分考虑合同的可操作性和实际效果,尽可能实现供需双方的共赢,为城市的燃气市场稳定健康的发展提供坚实保障。

城市供气合同【篇5】

城市供气合同

随着城市的不断发展和人口的不断增长,城市生活用气量也逐渐增多,因此城市供气合同也成为城市居民生活中一个必须要考虑的问题。下文将从城市供气合同的定义、内容、问题及办理等方面进行探讨,帮助大家更好地了解城市供气合同相关的知识。

一、城市供气合同的定义

城市供气合同是指城市市政府与供气公司签订的监管合同,其主要内容是规定生活用气的供应范围、气量、价格、资费标准、支付方式和质量标准等问题,以及供气公司承诺提供的服务和居民权益等方面的内容。

二、城市供气合同的内容

(一)生活用气的供应范围

城市供气合同规定了生活用气的供应范围,包括哪些地区可以享受供气服务,哪些地区不能享受供气服务等等。

(二)生活用气的气量

城市供气合同中规定了生活用气的气量,以及在不同季节和气温下生活用气的标准用气量等。

(三)生活用气的价格和资费标准

城市供气合同规定了生活用气的价格和资费标准,以及定价机制和资费调整机制等。

(四)生活用气的支付方式

城市供气合同规定了生活用气的支付方式,包括预付费和后付费等。

(五)生活用气的质量标准

城市供气合同规定了生活用气的质量标准,包括气压稳定、气味无异味、不含硫化氢、不含杂质等。

(六)供气公司承诺提供的服务和居民权益等方面的内容

城市供气合同还规定了供气公司承诺提供的服务和居民权益等方面的内容,例如供气公司在气源供应、气量、价格、质量等方面的承诺,以及居民权益保护等内容。

三、城市供气合同的问题

城市供气合同在签订和执行过程中可能出现以下一些问题:

(一)供气公司资质不符合规定。

一些供气公司可能没有资质,或者资质不符合规定,导致其无法提供合法的供气服务。

(二)供气公司服务差、价格过高等问题。

一些供气公司可能提供的服务质量较差,价格过高,导致居民的生活质量受到影响。

(三)合同条款不合理。

城市供气合同中的某些条款可能存在不合理的情况,例如价格执行不公、服务质量不合格等,导致居民权益受到损害。

四、城市供气合同的办理

为了保障城市居民的权益,办理城市供气合同需要遵守以下步骤:

(一)了解城市供气合同相关知识和政策。

(二)筛选合法、规范的供气公司,同时注重相关的服务质量和价格。

(三)选择支付方式和签订合同。

(四)定期检查供气质量,保护自身权益。

总之,城市供气合同是保障城市居民日常生活必需品安全、便捷、优质的重要手段。政府和供气公司应该严格执行城市供气合同相关法律和政策,保护居民权益,切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

技术设计合同12篇


“技术设计合同”您所需的织文鸭小编已经准备好了。随着法律的广泛宣传,我们经常在生活或工作中接触到合同。合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。以下仅为参考资料请大家详细阅读!

技术设计合同 篇1

技术设计合同范文

1、合同主体

甲方:XXX有限公司

地址:XXX

法人代表:XXX

联系人:XXX

联系电话:XXX

乙方:XXX有限公司

地址:XXX

法人代表:XXX

联系人:XXX

联系电话:XXX

2、合同项目

甲方委托乙方完成XXX工程的技术设计,具体项目内容详见附件1。

3、合同期限和工作内容

3.1 合同期限自双方签订合同时开始,至XXX(日期)届满。

3.2 乙方应在合同期限内完成以下工作:

(1)梳理技术方案,并提供合理优化建议;

(2)完成各类技术评估、测试、验证;

(3)提交方案、实施方案和测试报告等相关资料;

(4)协助甲方解决技术方案实施中的问题。

4、技术设计标准和要求

乙方应按照相关技术设计标准和要求完成本项目的技术设计工作。

5、技术设计报告

5.1 技术设计报告应包括以下内容:

(1)技术方案:清晰说明采用的技术方案、实现流程、技术指标和可行性等;

(2)实施方案:将技术方案落地实施,说明实施过程、实施方案和具体操作等;

(3)测试报告:对实施完成后的系统进行全方位、多维度的测试和验证,提供详细的测试报告;

(4)技术指导:对实施过程中可能遇到的问题给出技术解决方案和指导建议。

5.2 乙方应在合同期限届满前将技术设计报告提交甲方。甲方应在5个工作日内对技术设计报告进行审评,并在10个工作日内给予乙方评审意见和反馈。

6、技术保密

6.1 甲、乙双方应对双方合作所涉及的技术资料、技术报告、技术数据、规格文件、实验方法及图纸等严格保密。

6.2 甲、乙双方应保证在未获得另一方授权前不得泄露、复制或以其他方式使用涉及到的技术资料。

6.3 在合作项目完成后,甲、乙双方应将所获得的技术资料归还对方或进行必要的销毁。

7、违约责任

7.1 若甲方未能按照合同约定支付费用,则应按照合同约定,在违约金额的基础上支付违约金,且本合同自违约之日起终止。

7.2 若乙方未能按照合同约定完成技术设计工作,则根据实际情况,按照违约程度进行扣款,并承担相应责任。

8、争议解决

8.1 因本合同引起的任何争议,应协商解决;

8.2 协商不成的,应提交仲裁委员会仲裁;

8.3 仲裁裁决是终局裁决。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

日期: 日期:

技术设计合同 篇2

【案情】

原告:沈阳市春华过滤材料厂。地址:于洪区杨士乡科研村。

被告:辽宁省硅酸盐研究所。地址:皇姑区崇山西路3号。

1992年7月18日,原告与被告签订了一份技术服务合同。合同规定:由被告为原告设计、调试一座14米油烧辊道窑。窑炉技术指标:1.焙烧制品硅藻土;2.燃料轻柴油;3.烧成温度1000℃;4.制品在烧成带的烧成时间为15至20分钟;5.年产量500吨;6.制品容器的设计:容器材料一年内不出现影响产品产量和质量的现象。合同还规定:原告自筹资金,负责采购原材料、设备、仪表运至现场,负责定货、加工全部零部件,砌筑窑件;被告提供全套设计图纸,负责窑体砌筑及设备安装调试的指导,原告付款后15天内,向原告提供原材料外购件明细;原告购置、定货、加工完成后,被告在30天内指导安装调试完毕;技术服务费6000元,合同生效后7日内付4200元,窑炉验收后7日内付1800元。合同签订后,原告于8月末给付被告4200元技术服务费。在容器的选材上,被告根据原告提出的必须耐高温的要求,在提供的外购材料明细上写明:耐热钢板,厚度为1.5毫米。ww之后,原告自己选购了1Cr18Ni9Ti钢板,并在外厂进行了加工制作。同年11月该窑建成并安装调试完毕,双方没有验收。原告试生产近一个月,运行近130次,发现焙烧容器损坏严重,经与被告协商,用陶钵替代原钢制容器。但因陶钵太重,辊道窑的瓷辊难以承受,原告在1993年4月停产。原告以被告设计错误,窑具选材不能满足焙烧硅藻土的技术条件要求,造成窑具早期损坏,工厂停产为由,诉讼至沈阳市于洪区人民法院,要求被告赔偿由此造成的经济损失共计489710.76元。

被告辩称:为原告设计调试的14米油烧辊道窑,按合同规定的标准已达到设计要求,不存在赔偿原告经济损失的问题。

【审判】

沈阳市于洪区人民法院在审理中,对被告推荐、原告选购的1Cr18Ni9Ti(1铬18镍9钛不锈钢)钢板制作的窑具,委托中国科学院金属研究所进行检验,其结果是:所选用的钢板原始厚度为1.52至1.53毫米,而窑具底厚为0.74至0.85毫米,窑具侧面厚度为0.65至0.80毫米,窑具上沿厚度为1.25至1.28毫米。结论为:窑的损坏是由于使用过程中,窑具发生严重高温氧化,且氧化层容易脱落,经短时间使用后,窑具壁厚明显减薄,原壁厚最薄处发生穿孔造成的。选用1Cr18Ni9Ti钢板制作的窑具,不能满足硅藻土的技术条件要求。

沈阳市于洪区人民法院认为:被告单位做为国家科研部门,为原告制作焙烧容器,由于设计和选材上的过错,不能承受窑内1000℃高温的工作条件,给原告造成严重的经济损失,有不可推卸的责任。原告要求被告赔偿建窑及停产期间的一切经济损失,理由正当,应予支持,根据《中华人民共和国经济合同法》第三十一条的规定,于1993年12月12日作出判决:

一、确认双方签订的技术服务合同有效;

二、被告赔偿原告建14米油烧辊道窑及购置原材料和工厂停产期间的经济损失共计489710.76元,于判决生效后15日内付清,逾期付款,按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定执行;

三、驳回原、被告的其他诉讼请求。

一审判决宣判后,被告辽宁省硅酸盐研究所不服,以原判认定事实不清,是非责任不明,证据不足,适用法律不当,判决有失公正为由,向沈阳市中级人民法院提出上诉,请求改判。

沈阳市中级人民法院在审理中,根据上诉人辽宁省硅酸盐研究所的请求,委托沈阳市审计事务所对沈阳市春华过滤材料厂索赔经济损失的帐目进行了审计,结论为建窑和实际支出费用为233748.42元。

沈阳市中级人民法院经审理认为:原审法院确认双方签订的合同有效是正确的,并认定上诉人在为被上诉人提供技术服务设计、调试14米油烧辊道窑过程中,由于设计和选材上的过错,给被上诉人造成严重经济损失,应承担责任,赔偿损失,并无不当。上诉人提出应对被上诉人损失进行审计,本院予以支持。根据《中华人民共和国技术合同法》第四十九条第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)、(三)项的规定,于1995年3月13日作出判决:

一、维持于洪区人民法院民事判决第一、三项;

二、变更于洪区人民法院民事判决第二项为:辽宁省硅酸盐研究所于本判决发生法律效力后10日内,支付给沈阳市春华过滤材料厂损失费233748.42元,并按银行同期贷款利率支付利息,时间自1993年4月末至判决书生效日止;

三、14米油烧辊道窑由上诉人自行处理。

二审判决发生法律效力后,辽宁省硅酸盐研究所仍不服,以窑炉满足合同要求,不应判归我所,技术问题应由技术权威部门做出结论,以及材料厂工艺技术不过关,造成停产损失不应转嫁我所为理由,向沈阳市中级人民法院申请再审。该院裁定予以再审。

再审查明:研究所设计、调试的14米油烧辊道窑,按照合同约定的指标基本达到,材料厂在试生产中已生产出部分产品并销售。材料厂在试生产时,生产的产品不是硅藻土,而是硅藻土助滤剂。硅藻土是一种天然原料,生产中没有腐蚀性,而硅藻土助滤剂的生产需添加硼酸、纯碱、食盐等,对容器具有一定的腐蚀作用。

沈阳市中级人民法院经再审认为:原审确认双方所签合同有效是正确的。但认定研究所由于设计和选材上的过错,给材料厂造成严重经济损失,应承担责任,定性不准。研究所在设计和选材上存在一定过错,焙烧窑具满足不了窑炉1000℃高温的技术要求,致使窑具在使用中产生严重氧化,对此,研究所负有责任。材料厂在购买制作窑具的钢板时,没有按研究所提出的选材要求选购,又因加工制作上的不当,使窑具本身薄厚不均,造成窑具在使用中薄处过早穿孔,不能使用,材料厂对此负有责任。同时,由于材料厂在试生产中,所生产的不是硅藻土,而是硅藻土助滤剂,其腐蚀性又加剧了焙烧窑具的损坏,使窑具的使用寿命缩短。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第(一)、(二)、(三)项之规定,于1996年6月19日判决如下:

一、维持本院民事判决第一项;

二、撤销本院民事判决第三项;

三、变更本院民事判决第二项为:辽宁省硅酸盐研究所赔偿沈阳市春华过滤材料厂经济损失70124.52元,于本判决生效之日起10日内付清,逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条执行。

技术设计合同 篇3

更多合同范本请点击以下链接:

租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同

工程名称:

工程地点:

合同编号:

发包人:

设计人:

xxxx年x月xx日

发包人委托设计人承担xxx小区环境景观工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

第五条本合同设计费支付方式:

1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的25%,计xx万元整作为定金,合同结算时,定金转作设计费。

2、设计人提交初步设计方案经甲方认可后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计xx万肆仟元整作为设计进度款;之后,发包人按设计人完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付其余45%的设计费,计叁万陆仟元整,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

第六条双方责任

6.1发包人责任:

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定时间15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人要求设计人按合同规定的时间交付设计资料及文件时,发包人按合同约定支付相关各项费用。

6.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人书面同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人需承担相应的责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任:

6.2.1设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准:国家现行规范、规定及标准。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计人员按合同规定时限交付设计资料及文件。负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况造成经济损失,有证据表明属于设计人责任的,发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任

7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人根据设计人具体的工作进度向设计人支付一定的费用作为补偿,补偿金额由双方进行协商处理。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担总设计费百分之五的逾期违约金。逾期超过30天时,设计人有权暂停下阶段工作,并书面通知发包人。但如设计人所提供的设计资料不能满足发包人的设计要求,发包人有权不支付设计费。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的100%。

7.4由于设计人自身原因,延误了按合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目设计费的百分之三。

7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

第八条其它

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。

8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包方承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装外,其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(一)种方式解决:

(一)提交xx市仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

8.8本合同一式肆份,发包人贰份,设计人贰份,具有同等法律效力。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项:

1、在同等条件下,乙方在施工投标或者议标中享有优先权。

2、植物价格采用xx市园林局公布的20xx年度指导价格,上浮%作为乙方的起苗、运输、种植、修剪、施肥、病虫害防治、包栽包活、养护管理、出草、利润、税金等费用;园林建筑材料由乙方报价,甲方核定,按照三类建筑工程取费,下浮%作为结算价。

3、工程款的支付另行商议,签订补充协议明确。

发包人名称:xxxxxxxxxxxxxx设计人名称:xxxxxxx

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

住所:住所:

邮政编码:邮政编码:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

银行帐号:银行帐号:

建设行政主管部门备案:鉴证意见:

备案号:经办人:

备案日期:鉴证日期:

技术设计合同 篇4

技术设计合同范文

一、合同双方

甲方:公司名称/个人姓名

乙方:公司名称/个人姓名

二、合同的目的

甲方委托乙方进行技术设计,并规定双方的权利、义务、责任,以及计划、技术规格、质量标准、验收、支付方式等内容。

三、合同的内容

1. 项目的名称和基本要求

(1)项目名称:XXX。

(2)项目基本要求:根据甲方需求,进行部分技术设计工作。

2. 项目方案及施工技术要求

(1)项目方案:详见附件1。

(2)施工技术要求:将在甲方及乙方协商后制定。

3. 工期规定

(1)项目开始时间:XXXX年X月X日。

(2)项目完成时间:XXXX年X月X日。

4. 技术规格及质量要求

(1)技术规格:详见附件2。

(2)质量要求:符合相关标准及甲乙双方的协商要求。

5. 设计计划

(1)双方协商制定项目计划,明确工作进度。

(2)如发生计划变更,双方应及时协商形成共识,并及时修改计划。

6. 设计依据和设计文件

(1)甲方提供的技术规范和相关资料作为设计的依据。

(2)乙方应按照设计标准制定设计文件,并在签署合同后提交相关设计文件。

7. 设计方案的评审和修改

(1)甲方有权对乙方提交的设计文件进行评审,并提出修改意见。

(2)乙方应及时根据甲方的修改意见进行修改。

8. 设计文件、成果归属

甲方享有乙方完成的技术设计的著作权,乙方只有在向甲方提供技术服务时,才可根据甲方要求将设计文件给予甲方使用。

9. 技术设计费用和支付方式

(1)双方经协商确定项目的设计费用。

(2)甲方应在约定的时间内向乙方支付款项。

10. 技术设计验收和保证责任

(1)经甲方检查验收合格后,乙方方可交付验收。

(2)较大问题修改后再次验收,未通过则乙方免费修理。

四、合同生效与终止

1. 合同自双方签字/seal后生效。

2. 合同未履行完毕前,一方经正式通知另一方可以终止合同,但需支付违约金。

五、其他约定

1. 在项目执行过程中,如有因素影响项目进度,双方应及时协商,制定合理的解决方案。

2. 如双方出现争议,应前往当地国家授权仲裁机构解决。

3. 本合同未尽事宜,双方协商确定解决方式。

甲方(盖章/签字): 乙方(盖章/签字):

签约日期:XXXX年XX月XX日

技术设计合同 篇5

技术设计合同

一、前言

随着现代科技的不断进步,人们对于科技的需求也随之增加。在这个过程中,技术设计合同成为了企业与设计人员之间合作的必备工具。技术设计合同是一份法律文件,其目的是规定设计人员和企业之间的合作关系,确保合作的顺利进行,维护双方的权益。

二、技术设计合同的定义与作用

技术设计合同是指企业与设计人员双方在技术设计项目合作中,所签署的以技术设计为主要内容的合同。 一般含有以下几个部分:

1、合同的基本条款:包括合同的名称、双方当事人、项目内容、工作内容、报酬及支付方式等。

2、保密条款:保密条款是技术设计合同中非常重要的一部分。根据保密条款的约定,双方都有责任和义务保守商业秘密,保证项目中的技术涉密信息不外泄。

3、知识产权条款:知识产权条款是技术设计合同的重要组成部分。由于技术设计是一种创意性劳务,故而设计出来的方案、图纸、模型、报告等等都是属于设计人员的知识产权。

4、质量保证和违约责任:质量保证和违约责任部分则是合同中针对技术设计的质量和评价标准,以及违约责任和赔偿等责任。

技术设计合同的作用在于规定了项目开展的基本要求和双方的权利与义务,使双方之间合作顺利,确保了项目顺利达成目标,同时保护了设计人员和企业之间的权益纠纷,对于保证技术设计的质量与合规性,促进科技的发展起到了积极的作用。

三、技术设计合同的签订

技术设计合同的签订应该注重以下几个原则:

1、合同以实质为主,以法律为辅,因为技术设计的依据是技术本身,因此合同应以技术实质为主要考虑。

2、双方必须要履行自己应该承担的责任,且合作过程应该保持透明。合同的内容需要详细的讲述各自的职责与义务,以确保双方在合作过程中都能够按照约定履行自己的责任。

3、保护知识产权,保证商业秘密不外泄。保密条款应当加以注重,在合同签订之前务必仔细的核对。

技术设计合同的签订,有无论是从合同的内容还是签订的参与人员上都需要严正维护,以确保技术设计的质量、知识产权和合法性得到有效保障。

四、技术设计合同的范例

>技术设计合同

合同编号: XXXX

甲方(设计人员):

姓名:XXX

联系电话:XXX

地址:XXX

乙方(企业):

名称:XXX

法定代表人:XXX

联系电话:XXX

地址:XXX

双方在平等、自愿的基础上,根据法律规定,就设计合作事由达成如下协议:

一、项目内容

双方就XXXX工程项目的XXXX进行技术设计合作,具体合作内容详见附件一。

二、工作内容

甲方承担XXXX工程项目的技术设计,并向乙方及验收组提供技术设计文件和技术咨询。

三、报酬及支付方式

1、甲方按合同约定出具设计文件,完成验收后,乙方按约定支付设计费用XXXX元。

2、本合同未约定的其他容易导致费用增加的工作均不能进行,如有需求应当另行洽谈确定相关报酬。

四、保密条款

双方应当保证协议内容、信息、技术先进、开发商的公司机密不外泄,本合同所附附件亦为机密。如果甲方违反约定对本项目进行披露,或透露给第三方有关机密、项目情况和资料,均视为严重违约行为,乙方有权要求甲方一次性支付违约金XXXX元。

五、知识产权

1、甲方在本合同项下所编制的图纸、文字资料、数据等均为甲方的知识产权,并且属于商业秘密。履行合同期间以及合同期满后,甲方不得擅自复制、传播、泄露或以其他方式使用该项知识产权,不得以泄露自身设计秘密为前提向乙方任何其他企业提供技术资料,或向竞争对手或同行业公司供应技术资料或知识产权证书。

2、本条所述知识产权包括但不限于著作权、发明专利、实用新型专利、外观设计专利和商标等知识产权。任何未获得甲方书面同意的商业合作行为均视为侵权行为,应当依法承担相应的法律责任。

六、质量保证和违约责任

1、甲方保证按照国家、地方和行业有关技术设计规定编制设计方案和施工图纸。

2、如甲方所编制的技术设计方案、报告、图纸等有误导、错误或力学计算上不严谨的情况,造成任何经济或非经济损失,甲方应承担相应的赔偿责任。

3、甲方应按照双方所签订的本合同该项技术设计项目所有工作,严格按照技术标准要求完成,保证项目可行性,确保最终技术产品质量满足规定标准和要求。

七、其他条款

本合同未尽事宜,由双方协商一致,并于双方签字或盖章后生效。

八、本合同正本一式两份,由双方各执一份,有同等权利效力。

九、签署地点与日期

甲方签署:

日期:

乙方签署:

日期:

以上为技术设计合同的范例,其中含有项目内容、工作内容、报酬及支付方式、保密条款、知识产权、质量保证和违约责任等内容。针对具体项目的需求,技术设计合同的标准内容会有所不同。

五、结语

技术设计合同作为一份法律文件,是企业和设计人员在技术设计中合作的必备工具。合同能够规范合作关系,明确双方的权利义务,保护知识产权和商业秘密,有效避免合作中可能出现的问题。在签订技术设计合同时,应该秉持着实质为主,以技术为依据的原则,注重双方的职责与义务同时严格维护其质量与合规性。

技术设计合同 篇6

本协议由双方的授权代表于_________年_________月_________日在中国_________正式签署。

甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

附件

附录一合同产品的设计技术

、年底_____只_________钻头(产品品种设计见附表二),以及在协议有效期内,乙方改进和发展的并已用于生产的所有_________钻头新品种。

2.产品的设计技术部分包括:

2.1附表一内列所有的全部合同产品的最新的完整的设计图样及设计说明。

标准、规定、经验、数据等。

2.3在合营公司决定投资购买用于计算机辅助设计与制造的硬件及软件后,乙方将帮助建立这一系统并培训合营公司的人员。

附录二合同产品的制造技术

制造工艺卡及各种加工图、加工规范、_________钻头制造流程卡见附表三。

夹、量、刃具、设计图样及外购工、夹、量、刃具的规格、型号生产厂家。

配方、预处理方法、外购厂家、型号规格以及验收标准及检验方法等。

配方及产品的包装方法。

附录三_________材料的回收技术

,工艺流程图见附表四及附表五。

2._________及胎体材料回收部分自制设备图样。

附录四生产管理

1.生产中合同产品的质量保证:

1.1全部合同产品的质量标准及检验规范。

1.2原材料及半成品的验收标准及检验规范。

验收标准、产品的使用参数及现场技术、服务技术资料。

规格、自制工量具的全套图样。

2.定额部分

2.1生产中各工序的工时定额。

动力、燃料等的消耗定额及产品的成品率。

2.3生产的组织管理方法及管理中应用的各种程序包括计算机软件。

附录五人员培训

1.人员的技术培训是转让技术的组成部分,乙方在规定的期限内,应对合营公司人员进行培训,使他们能完全掌握全部转让技术,并有一定的实践经验能按转让的技术生产出符合标准的产品,全部培训工作由三个部分组成。

1.1由乙方免费派遣称职的人员,在合营公司工厂所在地,对合营公司人员进行培训_________次,共_________人日。

1.2由合营公司派遣人员,到乙方工厂或乙方子公司进行技术培训,培训人数及时间按_________个人月安排。

1.3在本协议有效期内,合营公司定派遣人员到乙方或乙方子公司内进行新技术培训,培训时间及人数为每年_________人月,由合营公司及乙方根据当地情况确定。

合营公司根据_________钻头制造全部过程的各项工艺要求,将分批分专业派遣精干的技术人员和技术工人到乙方所属的公司和子公司进行培训,具体培训的人员、内容和计划安排,分述如下:见附表六、附表七。

2.培训方法和要求

2.1合营公司应负责对选派的培训人员认真考核,必须具有一定的技术水平,分期分批派往指定的培训地点。乙方应按专业项目,指定能胜任的专人负责培训工作。

2.2培训方法应采用讲课与实际操作相结合,乙方应针对不同专业培训人员,各有侧重。

2.3乙方对各专业培训人员尽力确保其在培训期内,能掌握有关的工艺技术和技术决窍,并获得实际生产的经验。其中技术工人必须直接参加有关钻头制造的操作,使其经过培训后能独立进行生产工作。

3.培训费用

3.1乙方派遣到合营公司进行_________次共_________人日的培训工作的人员的旅费及报酬,由乙方承担。

住宿、医疗以及生活费用,全部由合营公司负责。但乙方在培训期内应负责解决所在地的住宿,并免费提供培训人员在市内的交通。

3.3本协议所列各项培训项目的费用,除3.2款所规定的外,其余费用均已列入入门费之内,乙方不得另收费。

附录六技术服务

调试、试生产、原材料及产品检验专有技术的指导、示范等。

2.乙方派遣的人员应是乙方厂内能胜任工作的技术人员,并在规定的期限内圆满完成支援任务,乙方派遣人员的旅途费用及报酬由乙方支付。

3.在技术验收阶段,乙方在其所有的试验设备上,免费为合营公司进行原材料分析及产品

试验,提供结果资料,提出改进意见,在合营公司正常生产后,乙方每年对合营公司产品免费进行一次上述项目的抽样试验。

附录七车间设计

1.建厂时所需的各种工艺设计资料,包括辅助工程及设备选型部分的全部资料。

2.在生产中所使用的非标准设备,自制机具的全部设计图样,非标准设计项目见附表八。

附录八技术验收

1.合同产品按规定标准进行出厂前的检验。

2.车间检验合格后的产品,抽首件进行现场试验,在使用结果与乙方同类产品相似后,认为合格,并签署验收合格证书。

3.在产品质量达不到乙方的相同质量标准时,乙方应与合营公司一起分析原因,并继续取第二件样品进行上述试验。

技术设计合同 篇7

工程名称:

工程地点:

合同编号,

设计证书等级,

发包人,

设计人,

签订日期,

发包人委托设计人承担年产60万吨专用肥、缓释肥项目工程设计,工程地点为广西来宾市河南工业园区兴宾区“园中园”,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是,化工、建筑、给排水、安全、环境保护等国家规范行业标准。国家、省、市地方法规。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断,

3.1合同书

3.1发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

1. 项目名称,广西鄂中肥业有限公司 项目

2.规模,

3.设计阶段,施工图

4.设计内容,公用工程、车间厂房、行政服务设施

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

2015.5 征地红线图;

2015.8 工程地勘报告;

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

年 月 日前提供规划总平图10套及电子版, 年 月日提供缓释肥年产 万吨、 年产 万吨项目施工蓝图10套及电子版, 年 月 日提供年产 万吨高塔肥项目施工蓝图10套及电子版。

第七条 费用

7.1双方商定,本合同的设计费为 。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

第八条 支付方式

8.1本合同生效后设计人15日内完成入桂备案,发包人在收到设计人入桂备案通知书三天内,支付设计费总额的45%,计玖万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2(一期)施工图完成,通过图审后,发包人支付设计费总额的30%, 元。

8.3(二期)施工图完成,通过图审后,发包人支付设计费总额的25%, 万元.

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为 年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。

9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效,一式肆份,发包人贰份,设计人贰份。

12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称,广西鄂中肥业有限公司 设计人名称,

(盖 章)  (盖 章)

法定代表人,(签字) 法定代表人,(签字)

委托代理人,(签字) 委托代理人,(签字)

项目经理,(签字) 项目经理,(签字)

住所, 住 所,

邮政编码,  邮政编码,

电话,  电话,

传真,  传真,

开户银行,   开户银行,

银行帐号,  银行帐号,

建设行政主管部门备案,  鉴证意见,

(盖 章) (盖 章)

备案号,  经办人,

备案日期,年 月 日  鉴证日期,年 月 日

技术设计合同 篇8

技术设计合同示范文本

甲方(全称):

乙方(全称):深圳市***有限公司

甲方委托乙方承担 设计,经双方协商一致,

签订本合同。

第一条  本合同签订依据

《中华人民共和国建筑法》。

《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.3  国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条  工程名称、范围及设计成果

2.1  工程名称:,项目设计面积约 ㎡。

施工图设计

2.3  设计内容:

成果、设计深度及交图事宜

设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件:

第三条  甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件

第四条  设计取费标准及设计费支付进度

4.1 本合同设计费为  元/平方米,总设计费暂定为  元人民币。

4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付:

4.3 付款约定

4.3.1本合同为固定单价合同,合同总价款按实际完成设计面积计算。

第五条  设计工期

本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天,含甲方设计评审3天,若超过三天,设计时间顺延。

第六条  履约承诺及解约

义务或权益。

6.2  双方不得无故任意中止或终止本合同,并不得拖延本合同设计工作的进行。

6.3  经甲方审定的图样,说明概算及规范,非经甲方的书面同意,乙方不得改变或泄露。否则,由此造成的损失由乙方负责赔偿。

6.4  甲方需在乙方完成并提交图纸后,予以审核设计图纸,在未收到甲方上阶段审图确认意见书时,乙方不得进行下一段的设计工作。

6.5  因乙方设计延误逾期超10个工作日,经甲方书面催告后7个工作日内,乙方仍无法完成时,甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费,并承担甲方由此造成的经济损失。

第七条  双方责任

(一)甲方责任:

支付及批准,该等事项按甲方有关制度及流程办理。

正确性及时限负责。

施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内,将审图书面意见,提交给乙方,以便进行下一阶段的设计工作。

7.1.4  甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的办公条件。

文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

(二)乙方责任

全程跟进。阶段性设计成果提交,设计图评审,按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果,配合甲方项目施工全程技术指导。

指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。

7.2.3  乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同

书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《贵州省建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

7.2.4  乙方采用的主要技术标准是国家有关的工程设计规范。

修改设计,如设计方逾期一天完成修改的,按合同第8.4条约定处理。

7.2.6  设计合理使用年限按国家工程设计有关标准执行。

设计进度、交图份数、交图时间的规定要求,按时向甲方交付设计资料及设计文件。

按合同规定,做好工地技术配合服务,处理有关设计问题和参加竣工验收。

转让甲方提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。

7.2.10  甲方付清合同设计费之后,本合同约定的设计文件的知识产权属甲方,甲方有权以任何方式自行处分。

概算书,以控制项目施工建设总造价成本。

第八条  违约责任

8.1  在合同履行期间,甲方如无正当现由要求终止或解除合同,乙方已开始设计工作的,甲方应根据乙方已完成的实际工作量,按阶段性实际确认的设计成果支付相应的设计费,甲方则取得相应阶段设计成果的'所有权。

8.2  甲方应按本合同第四条规定的计费标准和期限向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额万分之二的违约金。

8.3  乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方

人员错误造成工程设计漏项或质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损部分的设计费,并承担由此造成甲方一切人身及财产的损害赔偿责任。

8.4  由于乙方自身原因,延误了按本合同第二条规定的设计资料内容及设计文件的交付时间,分阶段每少交一份设计资料或每延误一天,应减收该项目应收设计费总额的千分之二。

8.5  合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应返还已收的设计费,如有其他损失的,仍需承担相应的赔偿责任。

第九条  其他

9.1  甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题,应按工程实际施工工期提供全程服务。

建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等经济技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计师配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。

9.3  由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

9.4  本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方均可向工程所在地人民法院起诉。

9.5  本合同一式份,甲方份,乙方 份。

9.6  本合同经双方签章后生效,具有同等效力。

9.7  乙方完成之作品或所确认之设计稿件,在所有款项结清后,其所有权归甲方,乙方并将所有设计资料刻成光盘交于甲方存档,乙方不得将其全部或其中一部分用于其它目的。但作为宣传乙方业绩或书写论文所涉及的简要技术情况除外。

9.8  本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。

9.9  其它约定事项:

某些特殊专业(如特殊灯光设备、特殊钢结构、张拉膜结构等)由甲方委托其他单位设计或由相关专业公司设计安装时,乙方要协助相关专业合理布局及负责管线综合,并承担总体协调责任。

技术设计合同 篇9

技术设计合同范文

一、合同双方基本情况

甲方:__________ 公司

法定代表人或授权代表:__________

地址:__________

联系电话:__________

开户银行:__________

账号:__________

乙方:__________ 公司/个人

法定代表人或授权代表:__________

地址:__________

联系电话:__________

开户银行:__________

账号:__________

二、合同主要内容

1、合同目的

甲乙双方基于相互合作的需要,就设计合同事宜达成一致意见,特制定本合同。

2、合同范围

本合同所指设计包括但不限于产品、建筑、工艺、装置等方面的设计,具体详见附件一。

3、设计任务

3.1甲方向乙方提供本次设计的工作任务书。

3.2乙方承认在本合同项下提供的设计工作是在本方的专业技术范围内完成的。

3.3乙方受甲方委托,按照合同约定,用专业知识和经验,高水平完成本合同项下的技术设计工作,提供优质的设计服务。

4、设计依据

本合同的设计依据为工作任务书和相关法律法规、技术标准、规范等。

5、合同有效期

本合同自签订之日起生效,至乙方完成所有设计任务、交付所有设计成果,并经甲方确认后终止。

6、设计义务

6.1乙方根据甲方提供的任务书和技术要求,完成相关的技术设计和文档资料,符合合同约定的质量和时限要求。

6.2乙方完成设计工作后,应就设计成果的质量和规格提供书面保证。

7、设计成果

7.1设计成果包括但不限于设计文件、技术图纸、规格书、实验报告、仿真结果等全部资料。

7.2设计成果的所有权归甲方所有,乙方对此不得进行任何形式的转让、销售或抵押。

8、付款方式及金额

8.1甲方应按照约定的付款方式和时间,支付设计合同的全部款项。

8.2本合同的总金额为 _______元,其中预付款为 _______元,余款在任务完成后支付。

8.3如乙方未能按照合同要求完成任务或提供满足约定质量和时限要求的设计成果,则甲方有权向乙方追究责任,并有权据此暂扣合同约定的款项。

9、合同变更

9.1如合同内容需变更,应由甲乙双方共同商定,并以书面形式确认。

9.2除非得到另一方书面同意,任何一方不得擅自变更本合同的条款。

10、合同争议解决

本合同履行过程中的任何争议,双方应沟通、协商解决。协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

三、合同生效条款

本合同一式两份,双方各持一份。本合同经甲方代表和乙方代表签字盖章后生效。

甲方(盖章):__________ 公司

授权代表人或法定代表人签字:

日期:

乙方(盖章):__________ 公司/个人

授权代表人或法定代表人签字:

日期:

技术设计合同 篇10

技术设计合同

技术设计合同是一种常见的商业合同,主要用于规定技术设计服务的具体内容、条件、费用、保密责任等方面的协议。本文将围绕技术设计合同的主题,从法律、商业、专业等多方面进行分析和阐述。

一、法律角度

1.合同的定义:合同是指当事人之间建立、变更、终止民事法律关系的协议。

2.合同的要素:合同的三要素为合同标的、合同各方、合同条款。

3.技术设计合同的特点:技术设计合同具有价格虚高、技术含量高、难以履行、保密性强等特点,因此在签订合同时需要谨慎选择合同各方,明确合同条款,并建立起相应的风险管理机制。

4.技术设计合同的法律责任:在技术设计合同中,合同各方应当明确约定服务的具体内容、时间要求、费用、保密义务等条款,对于违约行为要承担相应的民事、行政甚至刑事责任。

二、商业角度

1.技术设计服务的市场特点:技术设计服务具有“高端、个性化、专业化、跨界融合、智能化”的特点,且随着全球经济和社会的发展,在国内外市场均有广阔的发展前景。

2.技术设计合同的流程:技术设计合同的流程包括需求确认、合同签订、工作实施、验收交付等环节,各个环节的细节和注意事项都需要有严格的规范和标准。

3.技术设计合同的价值评估:技术设计合同签署后,双方应当对合同价值进行评估和核算,对于不合理的费用要有相应的过审程序,确保合同公正、合法。

三、专业角度

1.技术设计服务的分类:技术设计服务包括产品设计、工业设计、建筑设计、软件设计等多个领域,每个领域都有其独特的技术和管理模式,因此在签订相关合同时要根据服务类型的不同进行区分。

2.技术设计服务的标准和规范:技术设计服务具有高度专业性,因此需要遵守相应的标准和规范,例如设计专业规范、质量管理规范、信息安全规范等,这些规范可以帮助服务提供商控制风险、提高服务质量。

3.技术设计服务的质量评估:技术设计服务的质量评估要从多维度进行考虑,包括服务流程、服务结果、服务体验等,只有确保服务质量达标,才能够满足客户需求,保障服务质量。

结语

技术设计合同是一种常见的商业合同,在签订时需要考虑法律、商业以及专业角度,确保合同公正、合法、合规。同时,服务提供商也应当在服务流程、规范以及质量评估方面进行深入研究和探索,不断提升技术设计服务的品质和规范。

技术设计合同 篇11

技术设计合同

一、前言

技术设计合同是指双方在技术设计合作项目中,通过商定技术设计服务的内容、标准、进度、费用等方面而签订的合同。技术设计合同在技术设计项目中是非常重要的一部分,它是技术设计合作项目的基础和保障,它的制定对技术设计合作项目的成功实施起到了至关重要的作用。本文就技术设计合同的主题进行相关范文的撰写,以供相关人员参考。

二、技术设计合同的主要内容

1. 合同的主体

2. 技术设计项目的内容

3. 技术设计项目的标准

4. 技术设计项目的进度

5. 技术设计服务的费用

6. 技术设计合同的履行

7. 技术设计合同的变更和解决争议

3、范文

技术设计合同

甲方:___________(以下简称“甲方”)

乙方:___________(以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律和法规的规定,经甲乙双方友好协商,就乙方向甲方提供技术设计服务事宜达成一致并签订本合同,共同遵守。

一、合同的主体

1.1 甲方单位名称、地址、邮编:

1.2 甲方负责人姓名、职务:

1.3 甲方联系人姓名、电话:

1.4 乙方单位名称、地址、邮编:

1.5 乙方负责人姓名、职务:

1.6 乙方联系人姓名、电话:

二、技术设计项目的内容

2.1 甲方要求乙方为其提供技术设计服务,具体包括:_______________。

2.2 技术设计服务应符合国家有关技术标准和规范,服务内容应当符合甲方的实际需要和要求。

三、技术设计项目的标准

3.1 技术设计服务标准应包括(但不限于):__________。

3.2 技术设计中所采用的材料、设备、产品等应符合国家有关标准。

四、技术设计项目的进度

4.1 技术设计服务的时间表、进度安排以及具体的工期:__________ 。

4.2 若因乙方原因导致项目进度延误,乙方应承担相应的法律风险和赔偿责任。

五、技术设计服务的费用

5.1 技术设计服务费用:___________元(单位:人民币)。

5.2 甲方应在接到乙方提供的技术设计服务后的_____工作日内向乙方支付技术设计服务费用。

5.3 甲方应按照国家税收相关规定代扣代缴税款。

六、技术设计合同的履行

6.1 甲方应按时提供必要的技术支持和协助,保证乙方能够顺利完成技术设计服务。

6.2 乙方应按照技术设计合同的要求、质量、时间等要求,完成技术设计服务。

6.3 双方在履行本合同过程中,应遵守诚实信用、合法合规的原则,遵守有关法律法规和规章制度。

七、技术设计合同的变更和解决争议

7.1 在履行本合同过程中,如需对本合同条款进行变更,甲乙双方应当书面协商并达成一致意见并签订变更协议。

7.2 如因某一方违反或未能履行本合同条款或者与本合同相关的法律、法规,而引起争议,双方应通过友好协商解决;如协商无效,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

技术设计合同签订地点:__________。

甲方签字:_______________ 乙方签字:________________

日期:_________________ 日期:_________________

四、结语

技术设计合同的签订对于技术设计合作项目的实施是非常重要的,它是技术设计合作过程中的保障和约束。本文就技术设计合同的主题范文进行撰写,希望可以为相关从业人员提供一些帮助和参考。技术设计行业需要加强标准化运作,提高技术水平,把技术设计合作项目实施好,促进我国技术创新的发展。

技术设计合同 篇12

技术设计合同范文

第一部分:合同基本条款

甲方:(公司名称)

地址:

电话:

传真:

法定代表人(或授权代表):

负责人:

电子邮件:

乙方:(个人或公司名称)

地址:

电话:

传真:

法定代表人(或授权代表):

负责人:

电子邮件:

本合同由甲乙双方签订,约定以下事项:

一、合同名称:技术设计合同

二、合同内容:本合同是甲方委托乙方进行技术设计,为实现协议目标,双方依据本合同的约定共同履行。

三、技术设计范围:

1、研究深入了解本公司产品的设计理念、性能指标、技术要求等,为本公司提供可靠、优良的技术设计服务。

2、根据研究结果撰写技术设计文档,包括设计方案、设计图纸、技术分析报告等内容,并且要保证文档的真实性、完整性、准确性。

3、在文档设计之后,乙方还要提供必要的技术指导服务,维护和改进设计文件,以确保产品设计的质量和可靠性。

四、合同期限:

本合同期限从签订之日起一年,双方应在期限履行完毕之日前,经协商决定是否延长合同期限,且延长合同期限不得超过原合同期限的一半。

五、服务报酬:

1、按照合同条款所约定的技术设计范围,乙方应获得报酬人民币¥XX万元,具体标准由甲方按照合同内容及完成情况与乙方协商确定。

2、报酬应于双方签订合同之日起15个工作日内,由甲方付清。

3、本合同所约定的报酬已包含此次设计所需的所有费用,包括人员费用、交通费用、食宿费用等。

六、技术保密:

1、乙方在本合同履行期间所知悉的甲方商业秘密、技术资料和其他机密信息,应负有保密责任,并且不得以任何方式向第三方透露。

2、如因乙方违反保密约定给甲方造成不利影响的,乙方应负法律责任,并且赔偿甲方损失。

七、合同违约:

1、一方违约,应当赔偿对方因此所受的损失。

2、本合同履行期间,如因不可抗力因素,无法履行合同条款,应由双方先行协商解决。

3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

第二部分:技术设计文档

一、 项目概述

本技术设计方案旨在设计出一款符合甲方要求的产品,包括产品的特点、设计背景、设计目标、设计意图、市场需求调研等信息。

二、 技术要求

1、 产品外观设计

实现甲方要求的产品外观设计要求,包括外形结构、材料、颜色、图案、标识等要素。

2、 产品内部结构设计

分析产品使用功能和特点,设计出良好的内部结构,尽可能实现易维护、易保养的要求。

3、 产品技术性能设计

充分理解产品性能指标和设计目标,进行技术分析、实验和仿真分析,使产品的性能稳定可靠、易于调试和使用。

4、 产品的可持续发展性和环保性设计

针对有关技术指标,例如能效、环保等方面进行评估,实现可持续发展性和环保性设计的要求。

三、 设计报告

根据上述技术要求的设计结果,编写和整理设计报告,并向甲方提供。设计报告内容需包括设计方案、设计选型、设备配置、工程建议、技术说明等方面内容,或根据甲方要求添加其他具体内容。

第三部分:技术指导

在设计文件提交之后,乙方还应为甲方提供必要的技术指导和服务,以确保产品设计的质量和可靠性。这包括:

1、 方案集成与评估

根据设计方案和技术报告,进行技术指导与集成,最终得到一整套可行的方案。

2、 设计调试与实施指导

为甲方提供技术支持,配合客户制定完善设计实施方案,包括技术指导措施、实施计划、调试与验收。

3、 问题解决和跟踪

根据设计文件和实施过程的问题,及时和甲方沟通与协调,并提出可行的解决方案和改进建议。

第四部分:技术保证

1、 技术方案保证

所提供的技术方案和设计文件均真实、完整、准确,并拥有完整的知识产权,不存在侵权行为。

2、 服务质量保证

双方应遵守业务规范,确保服务质量满足甲方的要求,并保证所提供的服务和产品均符合国家及相关机构的规范。

第五部分:解决纠纷

本合同的履行和解释应依据中华人民共和国法律法规。双方在履行本合同过程中,如发生争议,应当本着平等互利的原则,通过协商解决纠纷;若经协商仍无法解决,应向所在地人民法院提起诉讼。

第六部分:其他条款

1、 本合同的任何变更应以书面形式协商确定,变更事项的范围、时间、地点、方式等均应遵照协商所达成的约定执行。

2、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一个,并具有同等法律效力。

3、 本合同有效期自双方签订之日起生效,至甲方付清报酬或乙方完成任务并交付甲方为止。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签字: 签字:

日期: 日期: